Для нормальной работы с ресурсом в Вашем браузере необходимо включить поддержку JavaScript и cookies

480 464 р.

Тендер завершён

МУ "СБ"

Пермский край

Государственный сектор

Извещение о проведении запроса котировок

Приложение:1.Форма котировочной заявки

2.Техническое задание, расчет на содержание, ремонт и замену дорожных знаков.

3.Проект контракта

Приложение №1

К Извещению о проведении запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА на выполнение работ (оказание услуг)

__________________________________________/_____________________/, действующий (ая) на основании

(должность лица, подписывающего заявку) (подпись)(Ф.И.О.)___________ от ________ №______

М.П. (при наличии)

Приложение №1 к контракту №___ от ______2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

I.Перечень светофорных объектов

1.1.Содержание светофорных объектов осуществлять в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». Светофорные объекты должны соответствовать ГОСТ 52282-2004, по режиму работы – требованиям ГОСТ Р52289-2004. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

II.Сроки выполнения работ

С момента заключения контракта, но не ранее чем с 26.12.2011г по 25.05.2012г.

Замену вышедшего из строя источника света следует осуществить в течение одних суток с момента обнаружения неисправности, а поврежденной электромонтажной схемы в корпусе светофора или электрического кабеля в течение трех суток, согласно ГОСТ Р 50597-93.

III.Состав работ

Текущий ремонт светофорных объектов; замена и ремонт стоек, замена кабеля, тросов, деталей и узлов, окраска металлических стоек.

Учет и оплата за потребленную электроэнергию светофорных объектов.

Подрядчик ежедневно заносит в журнал результаты осмотра светофорных объектов.

IV.Стоимость работ. Порядок оплаты

Расчет стоимости работ по содержанию светофорных объектов:

Расчет стоимости работ по содержанию 13 объектов;

Расчет стоимости электроэнергии.

Стоимость работ определяется на основании предложенной победителем цены, путем применения понижающего коэффициента к расчету стоимости работ по содержанию светофорных объектов.

Оплата за потребленную электроэнергию производится по показаниям приборов учета электроэнергии, а при отсутствии приборов учета согласно расчету.

V.Гарантийные обязательства

На работы, выполненные на светофорных объектах текущим ремонтом, гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). В течение гарантийного срока Заказчиком и Подрядчиком производится совместная проверка на предмет выявления и устранения дефектов на отремонтированных ранее светофорных объектах. Проверка проводится не менее 1 раза в месяц в сроки определенные в письменном уведомлении Заказчика. Данные о проверке и сроки устранения фиксируются в акте осмотра произвольной формы. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов, возникших по вине Подрядчика.

VI.Требования по приемке работ

Результаты работ считаются принятыми с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). Подрядчик предоставляет паспорта, сертификаты на примененное оборудование, материалы, изделия и кабельную продукцию.

Заказчик в период выполнения работ по контракту совместно с подрядчиком производит декадные проверки светофорных объектов не менее 3-х раз в месяц на автотранспорте подрядчика с последующим составлением акта проверки качества содержания (Приложение №1 к техническому заданию).

Заказчик _______________________Подрядчик

Приложение №1

К техническому заданию

Проверки качества содержания светофорных объектов

Г.Березники

«__» ________ 2012г.

Комиссия в составе: представителя заказчика МУ «Служба благоустройства г.Березники»___________________ и представителя подрядчика_____________________произвела проверку качества содержания светофорных объектов, расположенных по адресу:

1.Пешеходный переход по ул.Пятилетки 140 (ост. Пл.Юбилейная) - 6шт.

2.Ул.Пятилетки,13-УВД -6шт.

3.Ул.Пятилетки-30 лет Победы -16шт.

4.Ул.Юбилейная-магазин «Норманн» -6шт.

5.Пешеходный переход по ул.Свердлова в районе музыкальной школы – 6шт.

6.Пешеходный переход ул.Мира, общежитие «Юность» - 6шт.

7.Пешеходный переход по ул.Мира в районе жилого дома №108 – 6шт.

8.Пешеходный переход ул.Ломоносова, городская больница №2 -6шт.

9.Пешеходный переход пр.Ленина, 24 (магазин «Камские зори») -6шт.

10.Перекресток ул.Ломоносова с ул.Челюскинцев -16шт.

11.Перекресток ул.Мира с ул.П.Коммуны -9шт.

12.Перекресток ул.Ломоносова- пр. Советский-23шт.

13.Пешеходный переход ул.Ломоносова, Дворец пионеров-8шт.

Наличие замечаний по качеству содержания объектов – нет (да).

Штрафные санкции – (пункт 8.3, 8.10 контракта).

Представитель Заказчика ___________

Представитель Подрядчика ___________

КОНТРАКТ №

Г. Березники _____________2011 г.

Муниципальное учреждение «Служба благоустройства г. Березники», в лице директора Кычановой Галины Михайловны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ____________________, в лице _______________________________, действующего на основании _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, далее именуемые Стороны, на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от ___________2011г. № ________________ заключили Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

Подрядчик обязуется выполнить работы по содержанию светофорных объектов (далее «работы») согласно Техническому заданию (Приложение № 1), и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить в соответствии с п.7.2 настоящего Контракта.

1.2. Результатом работ является ежедневное поддержание рабочего состояния светофорных объектов и их элементов в соответствии с нормативными требованиями и техническим заданием (Приложение № 1).

2. Права и обязанности Подрядчика

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Своевременно и качественно выполнить работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), Расчетом стоимости содержания светофорных объектов (Приложение № 2), а также с соблюдением требований ГОСТ Р 50597 – 93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» и иных действующих нормативных актов РФ, Пермского края, г. Березники Пермского края.

2.1.2. Производить оплату за потребление электрической энергии за счет средств на содержание светофорных объектов по Контракту.

2.1.3. Исполнять полученные в ходе работ указания, предписания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Об исполнении предписания Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика в течение 1 календарного дня, с момента исполнения.

2.1.4. В период выполнения работ по ремонту вести исполнительную документацию и по окончанию работ сдавать Заказчику выполненные объемы работ при предъявлении паспортов, сертификатов на применяемые материалы, оборудования.

2.1.5.Предъявлять Заказчику на рассмотрение и подписание акты и иные документы отчетности, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.1.6. Обеспечить сдачу-приемку выполненных работ на своем транспорте и за свой счет в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.1.7. Сдавать Заказчику до 27 числа текущего месяца, в соответствии с условиями настоящего Контракта, акт о приемке выполненных работ формы № КС-2 (далее по тексту «акт ф. КС-2») и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 (далее по тексту «справка ф. КС-3»), за отчетный период: с 26 числа предыдущего месяца по 25 число текущего месяца.

2.1.8. Устранить за свой счет в сроки, установленные Заказчиком, неисправности в работе светофорных объектов, не отвечающие требованиям действующих ГОСТ, а также повреждения имущества третьих лиц, произошедшие в результате производства работ по вине Подрядчика (в том числе подземных и надземных коммуникаций).

2.1.9. Обеспечить в пределах участка производства ремонтных работ безопасность движения транспорта, выполнение во время проведения работ необходимых мероприятий по технике

Безопасности, охране труда, охране окружающей среды и охране зеленых насаждений.

Допущенные нарушения Подрядчик устраняет за свой счет и несет полную имущественную ответственность перед государственными органами.

2.1.10. Устранить за свой счет дефекты, допущенные при выполнении работ, в том числе и в период гарантийного срока в срок, установленный Заказчиком. Уведомлять Заказчика в письменном виде об исполнении предписания (распоряжения) Заказчика.

2.1.11. Обеспечить Заказчику возможность проведения контроля за выполняемыми работами.

2.1.12. Участвовать в приемке работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.1.13. Подрядчик в 10-дневный срок со дня изменения статуса юридического лица, наименования юридического лица, смене руководителя, внесения изменений в устав, обязан предоставить Заказчику надлежаще заверенные копии документов.

2.1.14. Извещать Заказчика в письменном виде в течение четырех рабочих дней об изменении места нахождения и (или) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику считаются направленными надлежащим образом и имеют юридическую силу.

2.1.15. Обеспечить выполнение работ в пределах цены согласно условиям настоящего Контракта. Работы осуществляются с использованием оборудования, материалов и изделий Подрядчика.

2.1.16. При необходимости выполнить согласование производства работ с государственными органами (ГИБДД и др.), эксплуатирующими и другими организациями.

2.1.17. При производстве работ обеспечивать надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего Контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ и др. нормативной и технической документации.

2.1.18.Принимать во всех случаях экстренные меры по предотвращению возможного причинения вреда, в том числе третьим лицам, связанного с выполнением работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба вне зависимости от того, кто виновен в его причинении.

Допущенные нарушения Подрядчик устраняет за свой счет и несет полную материальную ответственность перед Заказчиком, государственными, муниципальными органами и третьими лицами.

2.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. Обращаться к Заказчику за дачей разъяснений по любому вопросу, связанному с выполнением работ по Контракту. Обращения Подрядчика представляются в письменном виде.

2.2.2. Получить оплату в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3. Права и обязанности Заказчика.

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Принимать работу в установленном порядке согласно настоящему Контракту;

3.1.2. Производить оплату счетов, счетов-фактур за содержание светофорных объектов, в том числе за ремонт и за электрическую энергию согласно условиям настоящего Контракта;

3.1.3. Контролировать объемы работ по содержанию и текущему ремонту светофорных объектов в соответствии с настоящим Контрактом.

3.1.4. По запросу Подрядчика предоставлять имеющуюся информацию по светофорным объектам.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков выполнения работ, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.2.2. Заявлять Подрядчику и приостанавливать работы при обнаружении в ходе осуществления контроля за выполнением работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков.

3.2.3. Отказаться от приемки работ, не предусмотренных настоящим Контрактом.

4. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Заказчик назначает своего полномочного представителя, который от имени Заказчика имеет право:

Осуществлять контроль за ходом производства работ и их качеством;

Отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке работ с указанием причин;

Выписывать предписания (распоряжения) на устранение замечаний, дефектов, недостатков;

Принимать объемы работ, выполнять иные действия, связанные с исполнением данного Контракта.

Полномочный представитель Заказчика:

Хромцов Владислав Анатольевич № тел. 25-29-33,

Подрядчик назначает своего полномочного представителя, который от имени Подрядчика имеет право подписывать и заверять все необходимые документы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

Полномочный представитель Подрядчика:

_______________________________ ___№ тел. _____________

Полномочия представителя Подрядчика должны подтверждаться надлежащим образом оформленной доверенностью. При смене представителя Подрядчик должен незамедлительно известить об этом Заказчика с предоставлением подтверждающих документов.

4.2. Приемка работ производится в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ВСН с участием представителей Заказчика, Подрядчика.

Результаты приемки работ по качеству оформляются актом проверки качества.

Возможны внеплановые промежуточные проверки выполнения работ. При наличии замечаний при проверках (в том числе внеплановых, инспекционных) Заказчик выписывает Подрядчику предписание об устранении дефектов и недостатков, и устанавливает в одностороннем порядке срок устранения замечаний. После устранения замечаний Подрядчик обязан пригласить представителя Заказчика для проверки на фактическое устранение замечаний, в противном случае предписание считается не выполненным.

4.3. Представитель Подрядчика приглашает Заказчика для участия в приемке работ телефонограммой, переданной Подрядчиком до 1200 дня, предшествующего дню приемки. В случае отсутствия телефонограммы со стороны Подрядчика Заказчик в одностороннем порядке устанавливает время приемки работ и извещает об этом Подрядчика любым удобным для него способом. В случае неявки представителя Подрядчика в указанный срок Заказчик вправе провести проверку выполненных работ без участия Подрядчика с составлением акта проверки качества и подписания его в одностороннем порядке и последующим направлением Подрядчику.

4.4. Декадные проверки проводятся 3 раза в месяц 5, 15 и 25 числа месяца. В случае выпадения дня проверки на выходной/праздничный день проверка переносится на ближайший рабочий день. На основании декадных проверок составляется акт проверки качества, который подписывается обеими сторонами.

В случае неподписания вышеуказанного акта, Подрядчик обязан предоставить Заказчику в течение 1 рабочего дня с момента получения акта мотивированный отказ от подписания акта с предоставлением подтверждающих документов (фото и др.). В случае непредставления отказа, акт считается принятым Подрядчиком и согласованным сторонами.

4.5. По итогам работы за отчетный период на основании подписанных и согласованных сторонами актов проверки качества Подрядчиком составляется и обеими сторонами подписывается акт ф. КС – 2, справка ф. КС-3.

4.6. Рассмотрение и подписание Заказчиком актов ф. № КС-2 и справки ф. № КС-3 осуществляется в течение 5 рабочих дней. В случае обоснованного не подписания актов ф. № КС-2 и справки ф. № КС-3 Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ в течение 5 рабочих дней после рассмотрения и возвращает Подрядчику документы для доработки.

4.7. При сдаче работ за последний месяц акты ф. КС-2 и справки ф. КС – 3 подписываются Заказчиком после предоставления Подрядчиком исполнительной и производственной документации.

4.8. Работы считаются выполненными и принятыми с момента подписания сторонами актов ф. КС – 2.

5. Срок выполнения работ.

5.1. Срок выполнения работ: С момента заключения контракта, но не ранее чем с 26.12.2011г по 25.05.2012г

6. Срок действия Контракта.

6.1. Контракт действует с момента подписания до окончательного исполнения сторонами

Обязательств по настоящему Контракту.

7. Цена Контракта и порядок оплаты.

7.1. Цена Контракта составляет __________ (________) рублей ____ копеек.

Источником оплаты выполнения работ являются средства местного бюджета.

7.2. Оплата фактически выполненных работ производится ежемесячно в течение 90 календарных дней с момента предъявления Подрядчиком счета, счета-фактуры, на основании подписанных сторонами акта ф. № КС-2 и справки ф. № КС- 3.

7.3. Подрядчик предоставляет Заказчику счет, счет-фактуру в течение 5 рабочих дней после подписания Заказчиком справки ф. № КС-3 и акта ф.№КС-2.

7.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

8. Ответственность сторон

8.1. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, в том числе в период гарантийного срока, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения, либо некачественного производства работ по настоящему Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего Контракта, требований действующего законодательства и нормативной документации (ПУЭ, СНиП, ГОСТ и др.).

8.2. За нарушение Подрядчиком сроков исполнения обязательств (в т.ч. начальных, промежуточных и конечных) по настоящему Контракту Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 1 % от цены Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств (за каждое нарушение), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

8.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Заказчик вправе взыскать с Подрядчика единовременный штраф в размере 5 % от цены (стоимости) Контракта за каждое нарушение.

8.4. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного в результате не обеспечения сохранности светофорных объектов.

Подрядчик несет ответственность и обязанность ликвидации последствий, возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате не выполнения обязательства уведомлять Заказчика обо всех случаях нанесения ущерба светофорным объектам, в том числе вызванного аварийной ситуацией.

8.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением или невыполнением Подрядчиком работ по настоящему Контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

8.6. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность в полном объеме за причинение ущерба имуществу Заказчика в результате ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

8.7. В случае причинения ущерба муниципальному имуществу третьими лицами, в том числе и в период гарантийного срока, Подрядчик выполняет работы по восстановлению имущества за свой счет.

В случае невыполнения работ по восстановлению Подрядчиком имущества, Заказчик вправе самостоятельно определить размер причиненного ущерба и привлечь другую организацию для выполнения работ. При этом стоимость работ по восстановлению имущества будет взыскана с Подрядчика.

8.8. За нарушение сроков оплаты услуг по Контракту Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены (стоимости) Контракта. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.9. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

8.10. При возникновении претензий к Подрядчику со стороны третьих лиц Заказчик не будет по ним нести никакой материальной и юридической ответственности. Подрядчик принимает на свой счет и гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения и ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту.

9. Гарантии.

9.1 Подрядчик гарантирует:

9.1.1. Выполнение всех работ и мероприятий в полном объеме и сдачу работ в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

9.1.2. Качество выполнения всех работ и мероприятий, в том числе и в период гарантийного

Срока в соответствии условиями Контракта и действующими техническими нормами;

9.1.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов согласно условиям Контракта, выявленных при приемке работ.

9.1.4. В период производства работ и в период гарантийного срока устранить ущерб, причиненный муниципальному имуществу, независимо от причин возникновения дефектов. При этом Подрядчик самостоятельно взыскивает сумму ущерба с третьих лиц.

9.1.5. Освобождение Заказчика от всех прочих требований, судебных исков, а также за свой счет возмещение всех убытков, расходов и издержек, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или несоблюдения Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

9.1.6. В течение гарантийного срока по Контракту совместно с Заказчиком производить проверку светофорных объектов на факт выявления и устранения дефектов, не менее чем один раз в месяц по письменному уведомлению Заказчика о проведении такой проверки. Данные о проверке фиксируются в акте осмотра произвольной формы. В случае обнаружения дефектов и недостатков Заказчиком в вышеуказанном акте устанавливается срок их устранения. В данном случае гарантийный срок продлевается, соответственно, на период устранения дефектов, возникших по вине Подрядчика.

9.1.8. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов на светофорных объектах в период гарантийного срока, или в случае, если в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня составления сторонами акта об устранении недостатков и дефектов от Подрядчика не получено письменного отказа об устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика. При этом Подрядчик несет полную имущественную ответственность в случае причинение вреда Заказчику или третьим лицам в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения гарантийных обязательств.

9.1.9. На работы, выполненные на светофорных объектах текущим ремонтом, гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки. Восстановлением светофорного объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим Контрактом, так и действующей нормативной документацией.

10. Форс-мажорные обстоятельства.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий или прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

10.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств не позднее чем за 10 дней. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную сторону права на

Освобождение от обязательств, вследствие указанных обстоятельств.

11. Условия расторжения Контракта

11.1. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, направляет письменное уведомление (требование) другой Стороне не менее чем за 10 календарных дней до даты расторжения Контракта.

11.2. При расторжении настоящего Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика, Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ.

11.3. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику штаф в размере 25 % от цены Контракта указанной в п.7.1 настоящего Контракта.

12. Заключительные положения.

12.1. Споры и разногласия сторон, возникающие в процессе исполнения Контракта, разрешаются сторонами в претензионном порядке, а в случае не достижения соглашения – путем обращения в Арбитражный суд Пермского края. Срок ответа на претензию в течение 10 календарных дней с момента получения претензии.

12.2. Отношения сторон, не предусмотренные условиями настоящего Контракта, регулируются нормами действующего законодательства.

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

12.4. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой стороны, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

12.5. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Приложение № 1. Техническое задание.

Приложение № 2. Расчет стоимости содержания светофорных объектов.

Приложение № 2 к контракту № от _____2012г.

Расчет стоимости содержания светофорных объектов

Примечание: Стоимость содержания светофорных объектов оплачивается по факту выполненных работ, предъявленных в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2).

Заказчик: Директор

МУ «Служба благоустройства г.Березники» _________________(Г.М.Кычанова)

Подрядчик: ________________

1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки

Способ размещения заказа

Запрос котировок

Предмет контракта

Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг

Согласно техническому заданию

Источник финансирования

Бюджет г.Березники

Максимальная цена контракта

480 464 рубля 61копейка

Место выполнения работ, оказания услуг

Г.Березники, согласно техническому заданию

Срок выполнения работ, оказания услуг

С момента заключения контракта, но не ранее чем с 26.12.2011г по 25.05.2012г

Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах

Цена Контракта включает в себя: стоимость работ, стоимость материалов, изделий и оборудования, необходимых для выполнения работ, перевозку, доставку, страхование, уплату налогов и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, когда цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий Контракта.

2. Условия проведения

Требование к участникам размещения заказа

Отсутствие сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков

Участники размещения заказа

Любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель

Место подачи котировочных заявок

Срок подачи котировочных заявок

С «-------» ноября 2011г. по «-------» ноября 2011г.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок

«-------»ноября 2011г. до 17.00 час (местного времени)

Котировочные заявки, поданные после срока окончания подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участнику размещения заказа, подавшему такую заявку.

Порядок подачи котировочных заявок

1. Котировочные заявки подаются в письменной форме: почтой или с курьером или в форме электронного документа.

2. Котировочная заявка должна быть подписана участником размещения заказа или его представителем.

В основании действий лица, подписавшего котировочную заявку, указывается:

В случае если котировочную заявку подписывает руководитель юридического лица – реквизиты документа о назначении или об избрании физического лица на должность руководителя юридического лица, обладающего правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (название, номер, дата);

В случае если котировочную заявку подписывает индивидуальный предприниматель – реквизиты свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (номер, дата);

В случае если котировочную заявку подписывает представитель участника размещения заказа - реквизиты доверенности, подтверждающей полномочия представителя участника размещения заказа на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в том числе на подачу котировочной заявки и подписание контракта по предмету запроса котировок (номер, дата выдачи).

Срок и условия оплаты выполнения работ, оказания услуг

Оплата фактически выполненных работ производится ежемесячно в течение 90 календарных дней с момента предъявления Подрядчиком счета, счета-фактуры, на основании подписанных сторонами акта ф. № КС-2 и справки ф. № КС- 3.

Срок подписания победителем запроса котировок контракта

В соответствии с законом № 94-ФЗ - на восьмой день со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

3. Сведения о заказчике

Наименование

Муниципальное учреждение «Служба благоустройства г.Березники»

Почтовый адрес

618400, Пермский край, г.Березники, ул.Юбилейная,1.

Контактное лицо

Дудакова Елена Владимировна

Адрес электронной почты (при наличии)

Дата составления заявки

«____» _____________201_г.

Согласие с условиями контракта, указанными в извещении о проведении запроса котировок

Согласен/Не согласен (указать)

Сведения о предмете закупки

Предмет контракта

Сведения о заказчике

Наименование

Муниципальное учреждение «Служба благоустройства г.Березники»

Почтовый адрес

618400, Пермский край, г.Березники, ул.Юбилейная,1.

Сведения об участнике размещения заказа – юридическом лице

Наименование

Место нахождения, телефон

Почтовый адрес, телефон

ИНН/КПП/ОГРН

Сведения об участнике размещения заказа – физическом лице

Фамилия, Имя, Отчество

Место жительства, телефон

ИНН/КПП/ОГРН

Банковские реквизиты (номер расчетного счета и полное наименование банка)

Сведения о цене контракта

Цена работ (услуг)

В рублях, цифрами и словами

Сведения о включенных в цену расходах

Местоположение, адрес

Количество светофоров, шт.

Пешеходный переход по ул.Пятилетки 140 (магазин «Маяк»)

Ул.Пятилетки,13-УВД

Ул.Пятилетки-30 лет Победы

Ул.Юбилейная- магазин «Норманн»

Пешеходный переход по ул.Свердлова в районе музыкальной школы

Пешеходный переход ул.Мира, общежитие «Юность»

Пешеходный переход по ул.Мира в районе жилого дома №108

Пешеходный переход ул.Ломоносова, городская больница №2

Пешеходный переход пр.Ленина,24 (магазин «Камские зори»)

Перекресток ул.Ломоносова с ул.Челюскинцев

Перекресток ул.Мира с ул.П.Коммуны

Перекресток ул.Ломоносова- пр. Советский

Пешеходный переход ул.Ломоносова, Дворец пионеров

13. Юридические адреса сторонЗаказчик

МУ «Служба благоустройства

Г. Березники»

618400, Пермский край,

Г. Березники, ул. Юбилейная, 1

ИНН/КПП 5911041931/ 591101001

ОГРН 1045901356566

ОКВЭД 70.32 ОКПО 72181102

ОКАТО 57408 000 000

Лицевой счет ЛССЛБЛО 10058

Финансового управления администрации г.Березники

Директор

Г.М. Кычанова

Стоимость

Затраты на

Электроэнергию,

Светофор - важный элемент регулирования движения на дороге и прилегающей территории. Его применяют для пропуска пешеходов и водителей в заданном направлении, а также для обозначения границ перекрестков и аварийноопасных зон. Это объясняет, почему обслуживание светофоров в Москве следует доверять нашим профессионалам. Они работают с соблюдением строгих правил и требований по проведению дорожно-строительных манипуляций.

Спектр услуг по обслуживанию дорожных светофоров

Из-за переменчивости погодных условий, плохой экологии, вандальных действий и прочих неблагоприятных факторов изделия выходят из строя. Наша служба по ремонту светофоров производит проверку объектов на предмет обнаружения неполадок, а при необходимости осуществляет их замену.

В список работ, за которые мы беремся, включаются:

• настройка и регулирование, ремонт светофором в Москве;
• модернизация агрегатов;
• строительство нового устройства.

Под регулировкой светофора понимается отключение с последующим подключением объекта на иные направления. Это приводит к изменению функционирующих регулировщиков передвижения на перекрестке без смены программного обеспечения контроллера.

В настройку входят переподключения кабелей на контроллер для смены режима функционирования. При этом мастера изменяют программный комплекс оборудования. Они составляют и вносят программу для объекта на основе технических условий клиента.

В такую процедуру, как ремонт светофоров в Московской области, включают замену испорченного и старого оборудования, не подлежащего восстановлению. Мы пользуемся оборудованием б/у с хорошими показателями либо новым. Если позволяет характеристика, кабеля и контроллер сразу заменяем новым.

Модернизация светофора - данная процедура является частичной заменой компонентов изделия, а именно контрольного кабеля и контроллера, а также пешеходных и автомобильных устройств.

«СтройСпецТех» - служба технического обслуживания светофоров

В течение длительного времени наша компания предлагает обслуживание дорожных светофоров, как одно из направлений деятельности. Большой опыт в сфере сооружения, ремонта и обслуживания объектов позволяет нашим обученным квалифицированным специалистам оперативно и качественно выполнять техническое обслуживание светофоров. Постоянное изучение нововведений и инновационного оборудования позволяет нашим бригадам производить современную модернизацию агрегатов.

Наша работа обеспечивает правильную очередность пропуска автопотока и соответствие высокому уровню безопасности. Любые задачи мы осуществляем под строжайшим контролем и соблюдаем актуальные стандарты на подключение светофора. Работники «СтройСпецТех» проходят обучение и постоянно повышают квалификацию.

Строительство, монтаж, ремонт, техобслуживание от наших мастеров осуществляются по любому адресу Москвы и в области.

Техобслуживание светофора производится в соответствии с установленным графиком планово-предупредительных действий. К работам допускаются мастера после инструктажа по технике безопасности с квалификационной группой от III-й и выше, позволяющей работать с установками до 1000 В. При необходимости устранения грязи и пыли используется мягкая тряпка (при необходимости влажная).

Специалисты визуально проверяют свечение и цвет фигур на светофорах, а также обратный отсчет. Зрительно контролируются мигания фигур и ускорения перед выключением. По окончании работ специалисты ставят соответствующую пометку в техпаспорте.

При этом мы гарантируем доступность цен и оперативность выполнения любого заказа различной степени сложности!

Вы нуждаетесь в ремонте или обслуживании светофоров? Обратитесь к нашим специалистам они решат вашу задачу за указанное время. Все работы производится с применением новейшего технологического оборудования.

Инженер службы эксплуатации светофоров Александр Бородин — о революции в строительстве, умных светофорах, любимой работе и достойной смене.

В Москве около 2,5 тысячи светофорных объектов (не путать со светофорами), которые каждый день ремонтируют по заявкам горожан. Среднее время их восстановления не превышает двух часов . О том, чем светодиодные матрицы лучше обычных лампочек, как работают умные светофоры и какой сигнал все-таки горит дольше: красный или зеленый, сайт рассказал Александр Бородин, инженер службы эксплуатации светофоров Центра организации дорожного движения .

— Как давно вы работаете инженером службы эксплуатации светофоров?

— Работаю уже восемь лет. Я профессиональный военный — полковник запаса. 30 лет отслужил в армии и решил устроиться на гражданскую службу. Я преподавал в военном инженерном училище и знаком с электрическими системами, и, когда пришел на ярмарку вакансий, мне предложили одну из таких работ.

— Как за эти восемь лет изменилась ваша работа?

— Вначале мы имели дело со светофорами старых образцов, в которых еще были лампочки. Эти контроллеры были совершенно другими, в них использовались иные принципы управления. Сейчас микроэлектроника, микросхемы, а тогда все было на обычных реле. За эти восемь лет произошла коренная революция: совершенно новые приборы, которые работают в другом режиме.

Это упрощает нам работу. Если раньше мы должны были механически устранять недостатки, искать их опытным путем, то сейчас нам процессор показывает именно то, что надо починить. То есть мы уже знаем, где искать неисправность.

Мне нравится участвовать в революции строительства нашего нового города

— Что вам больше всего нравится в работе?

— Участвовать в революции строительства нашего нового города. Я сам коренной москвич, и мне очень нравится быть активным участником этого процесса, который преображает наш город, делает его доступным и красивым. Мне нравится, что мы в конечном итоге выйдем на уровень какого-то большого европейского, а может, даже мирового города.

Мне нравятся новые светофоры, организация и управление движением, новые стоянки, зоны отдыха, парки — все это является неотъемлемой частью нашего труда. Мы тоже участвуем в этом деле, и я рад этому.

— Сколько в Москве светофоров?

— Приблизительно 2,5 тысячи не светофоров, а светофорных объектов. Светофорный объект может содержать от одного-двух и до 30 светофоров, поэтому, если считать именно светофоры, то будет очень большая цифра.

Мы отвечаем примерно за 400 объектов, а если говорить о количестве светофоров, то это будет несколько тысяч. Участок, который я обслуживаю, — в пределах Садового кольца. Все, что находится внутри Садового: Бульварное кольцо, поперечные улицы, продольные, выходящие, исходящие, прилегающие к Красной площади, Кремлевское кольцо — вся эта сеть светофоров наша.

— Что входит в ваши обязанности?

— Поддержание работоспособности светофорных объектов на должном уровне. Есть план технического обслуживания. Если у нас нет заявок, то мы ездим по объектам и проводим необходимые работы: открываем контроллер, приводим в соответствие провода сигнальной группы, осматриваем аппаратуру, проверяем исправность светофоров, колонок и так далее. Что необходимо — устраняем, поправляем.

А если есть заявки, то мы выезжаем по ним. В среднем в смену приходится от одной до 10, а иногда бывает и 18, и 20 заявок в зависимости от интенсивности работ, которые проводят в пределах нашей зоны ответственности.

— Как вы выбираете, на какой объект ехать?

— У нас есть диспетчерская служба. Диспетчеру от работников ГИБДД, от пешеходов или водителей поступает информация, что светофор мигает только желтым или вообще не работает. Диспетчер передает заявку дежурной бригаде. Приехав на работу, я вижу, что у меня один из объектов неисправен, значит, надо ехать на устранение этой неисправности.

Например, мы приехали на пересечение Самотёчной и Садовой-Самотёчной улиц, где светофор мигает желтым. Мы открыли контроллер, на табло увидели неисправность: написано «шестое направление — красный, без нагрузки». Это значит, что был поврежден сигнальный кабель. При его повреждении возникает короткое замыкание, и объект уходит в аварийный режим, то есть мигает желтый сигнал. Мы определяем причину, находим направление и устраняем неисправность, в частности устанавливаем новый предохранитель. После этого, если все нормально, запускаем объект. Если ограничится одним предохранителем, то это недолго. Если же придется восстанавливать сигнальный кабель, то это займет около часа.

Светофоры со светодиодными матрицами ломаются редко

— Светофоры часто ломаются?

— Сами светофоры ломаются нечасто. Бывает, из-за вандализма: люди ударяют по ним, красят краской, рисуют граффити, наклеивают объявления или просто отрывают провода. Сейчас очень много работ по обрыву сигнальных кабелей. В это время мы выезжаем 10-12 раз в день, чтобы воссоединить или восстановить кабели. Иногда приходится не просто соединить кабель или устранить неисправность, а необходимо прокладывать новые линии и коммуникации. Это занимает много времени.

Светофоры сейчас оборудованы светодиодными матрицами, которые обеспечивают хорошую видимость объекта. Они работают очень хорошо. Практически все светофоры у нас отечественные.

— Для водителей и пешеходов такие светодиодные светофоры удобнее?

— Конечно. Во-первых, они светят ярче и заметнее. Во-вторых, светодиоды обеспечивают круговое освещение матрицы, а старая лампочка давала тусклый свет. Свет новых светофоров лучше виден и в светлое время, а в ночное — тем более.

Мы не просто ремонтируем светофор, а фотографируем исправный объект и отправляем снимок на «Наш город»

— Часто ли сами горожане сообщают о неисправностях?

— Очень часто. У нас есть портал . Водители видят развернутый, закрытый деревьями или неисправный светофор, фотографируют и отправляют через портал заявку. После этого мы должны отреагировать. Если раньше мы приезжали, устраняли неисправность, сообщали диспетчеру, что сделали все, то теперь мы не просто делаем свою работу, а еще фотографируем исправный объект и посылаем именно в том ракурсе, в котором нам прислал горожанин.

— В какие сроки должна быть выполнена работа?

— Это зависит от неисправности. Например, если светофор мигает желтым или не работает, то нам дается два-три часа на устранение неисправности. Если поврежден кабель, то тут время может увеличиться до нескольких суток в зависимости от сложности работ.

— В Москве устанавливают импульсные светофоры. Что это за светофоры и зачем они нужны?

— В пределах Садового кольца сейчас таких нет. На вылетных магистралях ставятся вверху одинарные светофоры, которые постоянно горят желтым. При подъезде к переходу водитель видит, что перед ним объект, который требует наибольшего внимания.

— Они сокращают количество аварий?

— Конечно. Человек, который подъезжает к мигающему желтым светофору, должен притормозить и убедиться, что на переходе нет пешехода.

Сейчас мы получаем информацию о работе светофоров в режиме реального времени

— Как управляют московскими светофорами? Есть общий центр управления?

— У нас работает ситуационный центр, который является центральным звеном интеллектуальной транспортной системы. Сюда стекается вся информация о движении благодаря камерам и датчикам. Система управления дорожным движением объединяет около 1700 светофоров с возможностью централизованного управления. Постепенно внедряются умные светофоры, которые работают в адаптивном режиме. Такие регулировщики самостоятельно определяют вид приближающегося транспорта и сами решают, кому включить зеленый свет.

Есть локальные режимы работы светофоров — это те, которые работают по заранее написанным программам. Уверен, что вы также слышали о том, что у нас есть дежурная смена в ситуационном центре. Ребята могут вмешиваться в работу светофорных объектов при фиксации нетипичных пробок в часы пик и нештатных ситуациях, например при ДТП.

— Как определяют, где именно нужно поставить светофор?

— Специалисты ЦОДД ежедневно анализируют дорожную ситуацию. На основе полученных данных вводятся изменения в схемы организации дорожного движения. В частности, устанавливаются светофорные объекты. Это позволяет повысить безопасность всех участников движения, особенно на крупных перекрестках, где пересекаются несколько направлений. Все точки установки новых объектов тщательно выбираются, в том числе и по обращениям граждан. Но основной фактор — это аварийность. В ГИБДД нам говорят, где есть очаги аварийности, соответственно, там необходим светофор. Также на установку влияют количество полос, интенсивность движения и многое другое.

Интеллектуальные светофоры будут сами отслеживать количество автомобилей и включать нужный свет

— Как решают, долго ли будет гореть красный или зеленый сигнал?

— Эта программа закладывается в работу объекта. Там определяется время, которое дается на пересечение улицы. Как правило, зеленый сигнал горит дольше, красный горит меньше. Сейчас есть возможность создать так называемые интеллектуальные светофорные объекты, где будут устанавливать специальные датчики, которые будут отслеживать количество автомобилей, подъезжающих по той или иной улице к перекрестку. И в зависимости от количества машин будет включаться нужный свет. Такая программа уже действует на некоторых объектах.

— Какие у вас планы на будущее, готовите смену?

— Я уже давно на пенсии, мне надо подумать над этим вопросом. Но пока есть возможность — поработаем. Мои коллеги очень хорошие ребята, у нас дружный коллектив. Это люди, которые пришли не отбыть время, а выполнить свою работу и получить от этого удовольствие. Они стараются, смотрят, учатся, изучают новые системы, новые светофоры, новые контроллеры. Я считаю, что нам растет достойная смена.