Установка, монтаж, проектирование светофоров. Порядок технического обслуживания светофоров Услуги по замене светофорных объектов

Для нормальной работы с ресурсом в Вашем браузере необходимо включить поддержку JavaScript и cookies

480 464 р.

Тендер завершён

МУ "СБ"

Пермский край

Государственный сектор

Извещение о проведении запроса котировок

Приложение:1.Форма котировочной заявки

2.Техническое задание, расчет на содержание, ремонт и замену дорожных знаков.

3.Проект контракта

Приложение №1

К Извещению о проведении запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА на выполнение работ (оказание услуг)

__________________________________________/_____________________/, действующий (ая) на основании

(должность лица, подписывающего заявку) (подпись)(Ф.И.О.)___________ от ________ №______

М.П. (при наличии)

Приложение №1 к контракту №___ от ______2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

I.Перечень светофорных объектов

1.1.Содержание светофорных объектов осуществлять в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». Светофорные объекты должны соответствовать ГОСТ 52282-2004, по режиму работы – требованиям ГОСТ Р52289-2004. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

II.Сроки выполнения работ

С момента заключения контракта, но не ранее чем с 26.12.2011г по 25.05.2012г.

Замену вышедшего из строя источника света следует осуществить в течение одних суток с момента обнаружения неисправности, а поврежденной электромонтажной схемы в корпусе светофора или электрического кабеля в течение трех суток, согласно ГОСТ Р 50597-93.

III.Состав работ

Текущий ремонт светофорных объектов; замена и ремонт стоек, замена кабеля, тросов, деталей и узлов, окраска металлических стоек.

Учет и оплата за потребленную электроэнергию светофорных объектов.

Подрядчик ежедневно заносит в журнал результаты осмотра светофорных объектов.

IV.Стоимость работ. Порядок оплаты

Расчет стоимости работ по содержанию светофорных объектов:

Расчет стоимости работ по содержанию 13 объектов;

Расчет стоимости электроэнергии.

Стоимость работ определяется на основании предложенной победителем цены, путем применения понижающего коэффициента к расчету стоимости работ по содержанию светофорных объектов.

Оплата за потребленную электроэнергию производится по показаниям приборов учета электроэнергии, а при отсутствии приборов учета согласно расчету.

V.Гарантийные обязательства

На работы, выполненные на светофорных объектах текущим ремонтом, гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). В течение гарантийного срока Заказчиком и Подрядчиком производится совместная проверка на предмет выявления и устранения дефектов на отремонтированных ранее светофорных объектах. Проверка проводится не менее 1 раза в месяц в сроки определенные в письменном уведомлении Заказчика. Данные о проверке и сроки устранения фиксируются в акте осмотра произвольной формы. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов, возникших по вине Подрядчика.

VI.Требования по приемке работ

Результаты работ считаются принятыми с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). Подрядчик предоставляет паспорта, сертификаты на примененное оборудование, материалы, изделия и кабельную продукцию.

Заказчик в период выполнения работ по контракту совместно с подрядчиком производит декадные проверки светофорных объектов не менее 3-х раз в месяц на автотранспорте подрядчика с последующим составлением акта проверки качества содержания (Приложение №1 к техническому заданию).

Заказчик _______________________Подрядчик

Приложение №1

К техническому заданию

Проверки качества содержания светофорных объектов

Г.Березники

«__» ________ 2012г.

Комиссия в составе: представителя заказчика МУ «Служба благоустройства г.Березники»___________________ и представителя подрядчика_____________________произвела проверку качества содержания светофорных объектов, расположенных по адресу:

1.Пешеходный переход по ул.Пятилетки 140 (ост. Пл.Юбилейная) - 6шт.

2.Ул.Пятилетки,13-УВД -6шт.

3.Ул.Пятилетки-30 лет Победы -16шт.

4.Ул.Юбилейная-магазин «Норманн» -6шт.

5.Пешеходный переход по ул.Свердлова в районе музыкальной школы – 6шт.

6.Пешеходный переход ул.Мира, общежитие «Юность» - 6шт.

7.Пешеходный переход по ул.Мира в районе жилого дома №108 – 6шт.

8.Пешеходный переход ул.Ломоносова, городская больница №2 -6шт.

9.Пешеходный переход пр.Ленина, 24 (магазин «Камские зори») -6шт.

10.Перекресток ул.Ломоносова с ул.Челюскинцев -16шт.

11.Перекресток ул.Мира с ул.П.Коммуны -9шт.

12.Перекресток ул.Ломоносова- пр. Советский-23шт.

13.Пешеходный переход ул.Ломоносова, Дворец пионеров-8шт.

Наличие замечаний по качеству содержания объектов – нет (да).

Штрафные санкции – (пункт 8.3, 8.10 контракта).

Представитель Заказчика ___________

Представитель Подрядчика ___________

КОНТРАКТ №

Г. Березники _____________2011 г.

Муниципальное учреждение «Служба благоустройства г. Березники», в лице директора Кычановой Галины Михайловны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ____________________, в лице _______________________________, действующего на основании _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, далее именуемые Стороны, на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от ___________2011г. № ________________ заключили Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

Подрядчик обязуется выполнить работы по содержанию светофорных объектов (далее «работы») согласно Техническому заданию (Приложение № 1), и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить в соответствии с п.7.2 настоящего Контракта.

1.2. Результатом работ является ежедневное поддержание рабочего состояния светофорных объектов и их элементов в соответствии с нормативными требованиями и техническим заданием (Приложение № 1).

2. Права и обязанности Подрядчика

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Своевременно и качественно выполнить работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), Расчетом стоимости содержания светофорных объектов (Приложение № 2), а также с соблюдением требований ГОСТ Р 50597 – 93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» и иных действующих нормативных актов РФ, Пермского края, г. Березники Пермского края.

2.1.2. Производить оплату за потребление электрической энергии за счет средств на содержание светофорных объектов по Контракту.

2.1.3. Исполнять полученные в ходе работ указания, предписания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Об исполнении предписания Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика в течение 1 календарного дня, с момента исполнения.

2.1.4. В период выполнения работ по ремонту вести исполнительную документацию и по окончанию работ сдавать Заказчику выполненные объемы работ при предъявлении паспортов, сертификатов на применяемые материалы, оборудования.

2.1.5.Предъявлять Заказчику на рассмотрение и подписание акты и иные документы отчетности, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.1.6. Обеспечить сдачу-приемку выполненных работ на своем транспорте и за свой счет в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.1.7. Сдавать Заказчику до 27 числа текущего месяца, в соответствии с условиями настоящего Контракта, акт о приемке выполненных работ формы № КС-2 (далее по тексту «акт ф. КС-2») и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 (далее по тексту «справка ф. КС-3»), за отчетный период: с 26 числа предыдущего месяца по 25 число текущего месяца.

2.1.8. Устранить за свой счет в сроки, установленные Заказчиком, неисправности в работе светофорных объектов, не отвечающие требованиям действующих ГОСТ, а также повреждения имущества третьих лиц, произошедшие в результате производства работ по вине Подрядчика (в том числе подземных и надземных коммуникаций).

2.1.9. Обеспечить в пределах участка производства ремонтных работ безопасность движения транспорта, выполнение во время проведения работ необходимых мероприятий по технике

Безопасности, охране труда, охране окружающей среды и охране зеленых насаждений.

Допущенные нарушения Подрядчик устраняет за свой счет и несет полную имущественную ответственность перед государственными органами.

2.1.10. Устранить за свой счет дефекты, допущенные при выполнении работ, в том числе и в период гарантийного срока в срок, установленный Заказчиком. Уведомлять Заказчика в письменном виде об исполнении предписания (распоряжения) Заказчика.

2.1.11. Обеспечить Заказчику возможность проведения контроля за выполняемыми работами.

2.1.12. Участвовать в приемке работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.1.13. Подрядчик в 10-дневный срок со дня изменения статуса юридического лица, наименования юридического лица, смене руководителя, внесения изменений в устав, обязан предоставить Заказчику надлежаще заверенные копии документов.

2.1.14. Извещать Заказчика в письменном виде в течение четырех рабочих дней об изменении места нахождения и (или) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику считаются направленными надлежащим образом и имеют юридическую силу.

2.1.15. Обеспечить выполнение работ в пределах цены согласно условиям настоящего Контракта. Работы осуществляются с использованием оборудования, материалов и изделий Подрядчика.

2.1.16. При необходимости выполнить согласование производства работ с государственными органами (ГИБДД и др.), эксплуатирующими и другими организациями.

2.1.17. При производстве работ обеспечивать надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего Контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ и др. нормативной и технической документации.

2.1.18.Принимать во всех случаях экстренные меры по предотвращению возможного причинения вреда, в том числе третьим лицам, связанного с выполнением работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба вне зависимости от того, кто виновен в его причинении.

Допущенные нарушения Подрядчик устраняет за свой счет и несет полную материальную ответственность перед Заказчиком, государственными, муниципальными органами и третьими лицами.

2.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. Обращаться к Заказчику за дачей разъяснений по любому вопросу, связанному с выполнением работ по Контракту. Обращения Подрядчика представляются в письменном виде.

2.2.2. Получить оплату в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3. Права и обязанности Заказчика.

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Принимать работу в установленном порядке согласно настоящему Контракту;

3.1.2. Производить оплату счетов, счетов-фактур за содержание светофорных объектов, в том числе за ремонт и за электрическую энергию согласно условиям настоящего Контракта;

3.1.3. Контролировать объемы работ по содержанию и текущему ремонту светофорных объектов в соответствии с настоящим Контрактом.

3.1.4. По запросу Подрядчика предоставлять имеющуюся информацию по светофорным объектам.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков выполнения работ, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.2.2. Заявлять Подрядчику и приостанавливать работы при обнаружении в ходе осуществления контроля за выполнением работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков.

3.2.3. Отказаться от приемки работ, не предусмотренных настоящим Контрактом.

4. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Заказчик назначает своего полномочного представителя, который от имени Заказчика имеет право:

Осуществлять контроль за ходом производства работ и их качеством;

Отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке работ с указанием причин;

Выписывать предписания (распоряжения) на устранение замечаний, дефектов, недостатков;

Принимать объемы работ, выполнять иные действия, связанные с исполнением данного Контракта.

Полномочный представитель Заказчика:

Хромцов Владислав Анатольевич № тел. 25-29-33,

Подрядчик назначает своего полномочного представителя, который от имени Подрядчика имеет право подписывать и заверять все необходимые документы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

Полномочный представитель Подрядчика:

_______________________________ ___№ тел. _____________

Полномочия представителя Подрядчика должны подтверждаться надлежащим образом оформленной доверенностью. При смене представителя Подрядчик должен незамедлительно известить об этом Заказчика с предоставлением подтверждающих документов.

4.2. Приемка работ производится в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ВСН с участием представителей Заказчика, Подрядчика.

Результаты приемки работ по качеству оформляются актом проверки качества.

Возможны внеплановые промежуточные проверки выполнения работ. При наличии замечаний при проверках (в том числе внеплановых, инспекционных) Заказчик выписывает Подрядчику предписание об устранении дефектов и недостатков, и устанавливает в одностороннем порядке срок устранения замечаний. После устранения замечаний Подрядчик обязан пригласить представителя Заказчика для проверки на фактическое устранение замечаний, в противном случае предписание считается не выполненным.

4.3. Представитель Подрядчика приглашает Заказчика для участия в приемке работ телефонограммой, переданной Подрядчиком до 1200 дня, предшествующего дню приемки. В случае отсутствия телефонограммы со стороны Подрядчика Заказчик в одностороннем порядке устанавливает время приемки работ и извещает об этом Подрядчика любым удобным для него способом. В случае неявки представителя Подрядчика в указанный срок Заказчик вправе провести проверку выполненных работ без участия Подрядчика с составлением акта проверки качества и подписания его в одностороннем порядке и последующим направлением Подрядчику.

4.4. Декадные проверки проводятся 3 раза в месяц 5, 15 и 25 числа месяца. В случае выпадения дня проверки на выходной/праздничный день проверка переносится на ближайший рабочий день. На основании декадных проверок составляется акт проверки качества, который подписывается обеими сторонами.

В случае неподписания вышеуказанного акта, Подрядчик обязан предоставить Заказчику в течение 1 рабочего дня с момента получения акта мотивированный отказ от подписания акта с предоставлением подтверждающих документов (фото и др.). В случае непредставления отказа, акт считается принятым Подрядчиком и согласованным сторонами.

4.5. По итогам работы за отчетный период на основании подписанных и согласованных сторонами актов проверки качества Подрядчиком составляется и обеими сторонами подписывается акт ф. КС – 2, справка ф. КС-3.

4.6. Рассмотрение и подписание Заказчиком актов ф. № КС-2 и справки ф. № КС-3 осуществляется в течение 5 рабочих дней. В случае обоснованного не подписания актов ф. № КС-2 и справки ф. № КС-3 Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ в течение 5 рабочих дней после рассмотрения и возвращает Подрядчику документы для доработки.

4.7. При сдаче работ за последний месяц акты ф. КС-2 и справки ф. КС – 3 подписываются Заказчиком после предоставления Подрядчиком исполнительной и производственной документации.

4.8. Работы считаются выполненными и принятыми с момента подписания сторонами актов ф. КС – 2.

5. Срок выполнения работ.

5.1. Срок выполнения работ: С момента заключения контракта, но не ранее чем с 26.12.2011г по 25.05.2012г

6. Срок действия Контракта.

6.1. Контракт действует с момента подписания до окончательного исполнения сторонами

Обязательств по настоящему Контракту.

7. Цена Контракта и порядок оплаты.

7.1. Цена Контракта составляет __________ (________) рублей ____ копеек.

Источником оплаты выполнения работ являются средства местного бюджета.

7.2. Оплата фактически выполненных работ производится ежемесячно в течение 90 календарных дней с момента предъявления Подрядчиком счета, счета-фактуры, на основании подписанных сторонами акта ф. № КС-2 и справки ф. № КС- 3.

7.3. Подрядчик предоставляет Заказчику счет, счет-фактуру в течение 5 рабочих дней после подписания Заказчиком справки ф. № КС-3 и акта ф.№КС-2.

7.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

8. Ответственность сторон

8.1. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, в том числе в период гарантийного срока, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения, либо некачественного производства работ по настоящему Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего Контракта, требований действующего законодательства и нормативной документации (ПУЭ, СНиП, ГОСТ и др.).

8.2. За нарушение Подрядчиком сроков исполнения обязательств (в т.ч. начальных, промежуточных и конечных) по настоящему Контракту Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 1 % от цены Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств (за каждое нарушение), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

8.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Заказчик вправе взыскать с Подрядчика единовременный штраф в размере 5 % от цены (стоимости) Контракта за каждое нарушение.

8.4. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного в результате не обеспечения сохранности светофорных объектов.

Подрядчик несет ответственность и обязанность ликвидации последствий, возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате не выполнения обязательства уведомлять Заказчика обо всех случаях нанесения ущерба светофорным объектам, в том числе вызванного аварийной ситуацией.

8.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением или невыполнением Подрядчиком работ по настоящему Контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

8.6. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность в полном объеме за причинение ущерба имуществу Заказчика в результате ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

8.7. В случае причинения ущерба муниципальному имуществу третьими лицами, в том числе и в период гарантийного срока, Подрядчик выполняет работы по восстановлению имущества за свой счет.

В случае невыполнения работ по восстановлению Подрядчиком имущества, Заказчик вправе самостоятельно определить размер причиненного ущерба и привлечь другую организацию для выполнения работ. При этом стоимость работ по восстановлению имущества будет взыскана с Подрядчика.

8.8. За нарушение сроков оплаты услуг по Контракту Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены (стоимости) Контракта. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.9. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

8.10. При возникновении претензий к Подрядчику со стороны третьих лиц Заказчик не будет по ним нести никакой материальной и юридической ответственности. Подрядчик принимает на свой счет и гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения и ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту.

9. Гарантии.

9.1 Подрядчик гарантирует:

9.1.1. Выполнение всех работ и мероприятий в полном объеме и сдачу работ в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

9.1.2. Качество выполнения всех работ и мероприятий, в том числе и в период гарантийного

Срока в соответствии условиями Контракта и действующими техническими нормами;

9.1.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов согласно условиям Контракта, выявленных при приемке работ.

9.1.4. В период производства работ и в период гарантийного срока устранить ущерб, причиненный муниципальному имуществу, независимо от причин возникновения дефектов. При этом Подрядчик самостоятельно взыскивает сумму ущерба с третьих лиц.

9.1.5. Освобождение Заказчика от всех прочих требований, судебных исков, а также за свой счет возмещение всех убытков, расходов и издержек, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или несоблюдения Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

9.1.6. В течение гарантийного срока по Контракту совместно с Заказчиком производить проверку светофорных объектов на факт выявления и устранения дефектов, не менее чем один раз в месяц по письменному уведомлению Заказчика о проведении такой проверки. Данные о проверке фиксируются в акте осмотра произвольной формы. В случае обнаружения дефектов и недостатков Заказчиком в вышеуказанном акте устанавливается срок их устранения. В данном случае гарантийный срок продлевается, соответственно, на период устранения дефектов, возникших по вине Подрядчика.

9.1.8. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов на светофорных объектах в период гарантийного срока, или в случае, если в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня составления сторонами акта об устранении недостатков и дефектов от Подрядчика не получено письменного отказа об устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика. При этом Подрядчик несет полную имущественную ответственность в случае причинение вреда Заказчику или третьим лицам в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения гарантийных обязательств.

9.1.9. На работы, выполненные на светофорных объектах текущим ремонтом, гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки. Восстановлением светофорного объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим Контрактом, так и действующей нормативной документацией.

10. Форс-мажорные обстоятельства.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий или прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

10.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств не позднее чем за 10 дней. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную сторону права на

Освобождение от обязательств, вследствие указанных обстоятельств.

11. Условия расторжения Контракта

11.1. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, направляет письменное уведомление (требование) другой Стороне не менее чем за 10 календарных дней до даты расторжения Контракта.

11.2. При расторжении настоящего Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика, Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ.

11.3. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику штаф в размере 25 % от цены Контракта указанной в п.7.1 настоящего Контракта.

12. Заключительные положения.

12.1. Споры и разногласия сторон, возникающие в процессе исполнения Контракта, разрешаются сторонами в претензионном порядке, а в случае не достижения соглашения – путем обращения в Арбитражный суд Пермского края. Срок ответа на претензию в течение 10 календарных дней с момента получения претензии.

12.2. Отношения сторон, не предусмотренные условиями настоящего Контракта, регулируются нормами действующего законодательства.

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

12.4. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой стороны, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

12.5. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Приложение № 1. Техническое задание.

Приложение № 2. Расчет стоимости содержания светофорных объектов.

Приложение № 2 к контракту № от _____2012г.

Расчет стоимости содержания светофорных объектов

Примечание: Стоимость содержания светофорных объектов оплачивается по факту выполненных работ, предъявленных в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2).

Заказчик: Директор

МУ «Служба благоустройства г.Березники» _________________(Г.М.Кычанова)

Подрядчик: ________________

1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки

Способ размещения заказа

Запрос котировок

Предмет контракта

Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг

Согласно техническому заданию

Источник финансирования

Бюджет г.Березники

Максимальная цена контракта

480 464 рубля 61копейка

Место выполнения работ, оказания услуг

Г.Березники, согласно техническому заданию

Срок выполнения работ, оказания услуг

С момента заключения контракта, но не ранее чем с 26.12.2011г по 25.05.2012г

Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах

Цена Контракта включает в себя: стоимость работ, стоимость материалов, изделий и оборудования, необходимых для выполнения работ, перевозку, доставку, страхование, уплату налогов и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, когда цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий Контракта.

2. Условия проведения

Требование к участникам размещения заказа

Отсутствие сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков

Участники размещения заказа

Любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель

Место подачи котировочных заявок

Срок подачи котировочных заявок

С «-------» ноября 2011г. по «-------» ноября 2011г.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок

«-------»ноября 2011г. до 17.00 час (местного времени)

Котировочные заявки, поданные после срока окончания подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участнику размещения заказа, подавшему такую заявку.

Порядок подачи котировочных заявок

1. Котировочные заявки подаются в письменной форме: почтой или с курьером или в форме электронного документа.

2. Котировочная заявка должна быть подписана участником размещения заказа или его представителем.

В основании действий лица, подписавшего котировочную заявку, указывается:

В случае если котировочную заявку подписывает руководитель юридического лица – реквизиты документа о назначении или об избрании физического лица на должность руководителя юридического лица, обладающего правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (название, номер, дата);

В случае если котировочную заявку подписывает индивидуальный предприниматель – реквизиты свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (номер, дата);

В случае если котировочную заявку подписывает представитель участника размещения заказа - реквизиты доверенности, подтверждающей полномочия представителя участника размещения заказа на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в том числе на подачу котировочной заявки и подписание контракта по предмету запроса котировок (номер, дата выдачи).

Срок и условия оплаты выполнения работ, оказания услуг

Оплата фактически выполненных работ производится ежемесячно в течение 90 календарных дней с момента предъявления Подрядчиком счета, счета-фактуры, на основании подписанных сторонами акта ф. № КС-2 и справки ф. № КС- 3.

Срок подписания победителем запроса котировок контракта

В соответствии с законом № 94-ФЗ - на восьмой день со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

3. Сведения о заказчике

Наименование

Муниципальное учреждение «Служба благоустройства г.Березники»

Почтовый адрес

618400, Пермский край, г.Березники, ул.Юбилейная,1.

Контактное лицо

Дудакова Елена Владимировна

Адрес электронной почты (при наличии)

Дата составления заявки

«____» _____________201_г.

Согласие с условиями контракта, указанными в извещении о проведении запроса котировок

Согласен/Не согласен (указать)

Сведения о предмете закупки

Предмет контракта

Сведения о заказчике

Наименование

Муниципальное учреждение «Служба благоустройства г.Березники»

Почтовый адрес

618400, Пермский край, г.Березники, ул.Юбилейная,1.

Сведения об участнике размещения заказа – юридическом лице

Наименование

Место нахождения, телефон

Почтовый адрес, телефон

ИНН/КПП/ОГРН

Сведения об участнике размещения заказа – физическом лице

Фамилия, Имя, Отчество

Место жительства, телефон

ИНН/КПП/ОГРН

Банковские реквизиты (номер расчетного счета и полное наименование банка)

Сведения о цене контракта

Цена работ (услуг)

В рублях, цифрами и словами

Сведения о включенных в цену расходах

Местоположение, адрес

Количество светофоров, шт.

Пешеходный переход по ул.Пятилетки 140 (магазин «Маяк»)

Ул.Пятилетки,13-УВД

Ул.Пятилетки-30 лет Победы

Ул.Юбилейная- магазин «Норманн»

Пешеходный переход по ул.Свердлова в районе музыкальной школы

Пешеходный переход ул.Мира, общежитие «Юность»

Пешеходный переход по ул.Мира в районе жилого дома №108

Пешеходный переход ул.Ломоносова, городская больница №2

Пешеходный переход пр.Ленина,24 (магазин «Камские зори»)

Перекресток ул.Ломоносова с ул.Челюскинцев

Перекресток ул.Мира с ул.П.Коммуны

Перекресток ул.Ломоносова- пр. Советский

Пешеходный переход ул.Ломоносова, Дворец пионеров

13. Юридические адреса сторонЗаказчик

МУ «Служба благоустройства

Г. Березники»

618400, Пермский край,

Г. Березники, ул. Юбилейная, 1

ИНН/КПП 5911041931/ 591101001

ОГРН 1045901356566

ОКВЭД 70.32 ОКПО 72181102

ОКАТО 57408 000 000

Лицевой счет ЛССЛБЛО 10058

Финансового управления администрации г.Березники

Директор

Г.М. Кычанова

Стоимость

Затраты на

Электроэнергию,

Мы предлагаем вам разработать проект для установки и монтажа светофора на лучших условиях:
- Реализуем срочные проекты!
- Работаем по Москве, МО и всей России!
- Безупречная репутация с 2013 года!
- Большой опыт в проектировании светофоров!
- Недорогая стоимость проекта светофорного объекта!

Проектирование светофоров

Проектирование и установка светофора требуют тщательного изучения дорожной ситуации, определения оптимального режима работы устройства и обязательного согласования монтажных работ в ответственных инстанциях. Обращайтесь к нам за эффективными решениями!

Предоставляем следующие услуги по проектированию и строительству:

Новые светофорные объекты
Ремонт и реконструкция существующих светофорных объектов
Временные светофорные объекты
Проект и установка шлагбаума
Светофорные объекты на промышленных территориях
Светофорное регулирование на паркингах и стоянках (светофор на парковке)
Автономные светофорные объекты
Переоборудование и модернизация светофорных объектов
Интеграция светофорных объектов в интеллектуальную систему
Строительство светофорных объектов любой сложности

Примеры выполненных проектов:

1. Проект автоматизированной системы управления движением (АСУДД) на период эксплуатации (по постоянной схеме) в г. Москва, а именно: проект реконструкции светофорного объекта на пересечении улиц Проспект Мира - ул. Бориса Галушкина - ул. Касаткина.

2. Проект строительства светофорного объекта на автомобильной дороге общего пользования Федерального значения М-4 Дон в республике Дагестан. Необходимость светофора возникла в связи с частыми ДТП.

3. Переустройство светофорного объекта на период эксплуатации, объект находится в Московской области, Раменский район. Переустройство светофорного объекта необходимо в связи со сдачей в эксплуатацию жилого микрорайона и соответственно увеличение, а точнее возникновение пешеходных транспортных потоков в направлениях, которых ранее не было и которые необходимо регулировать.

4. Однолинейная схема энергоснабжения светофорного объекта.

5. Электрическая схема расключения светофорной группы.

6. Проект устройства временного светофорного объекта на период производства работ по реконструкции светофорного объекта, по адресу: Проспект Вернадского - Ломоносовский проспект.

7. Устройство светофорного объекта в Калужской области на автомобильной дороге общего пользования Федерального значения А-130 Варшавское шоссе.

8. Устройство светофорного объекта на автомобильной дороге общего пользования Федерального значения в Чеченской республике с переустройством существующего освещения проезжей части. Необходимость установки возникла в связи с частыми ДТП, по близости находится школа. Светофор обеспечивает безопасность участников дорожного движения школьного возраста.

9. Пример проекта бестраншейной прокладки кабельных линий под трамвайными путями.

10. Пример проекта бестраншейной прокладки кабельных линий под дорожным полотном.

Разработка проектной документации на установку светофорного объекта на автомобильной дороге Москва-Малоярославец-Рославль-граница Белоруссии в Калужской области Скачать калуга со 2.pdf
Устройство съездов на территории жилой застройки с автодорог Московской области Скачать асудд-02-02-2017.pdf

Более 10 лет опыта работы в данной сфере

Комплексный подход к светофорным проектам

Команда высококвалифицированных специалистов

Сдача объекта под ключ

Гибкая система скидок

Индивидуальные условия для каждого заказчика

Что такое светофорный объект…

Очень часто никому нет дела до данной дорожной конструкции (светофор существует сам по себе в понимании большинства граждан), но сталкиваясь с ней очень тяжело найти ответы на возникшие вопросы. Мы постараемся разъяснить, что это и в каких случаях приходится взаимодействовать со светофорными объектами.

Если рассматривать глобально (на пример в г. Москве), то светофорный объект является частью большой интеллектуальной транспортной системы (ИТС) г. Москвы или как еще говорят автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) . Группа светофорных объектов интегрируется в одну общую систему, которая анализирует дорожную обстановку посредством детекторов и камер видеонаблюдения и регулирует движение раздавая команды светофорным объектам или светофору, чем разгружает необходимое направление движения.

Если рассматривать отдельно каждый объект, будь то светофор на перекрестке либо светофор на регулируемом пешеходном переходе, то это система визуальных и звуковых сигналов (сам светофор и устройство звукового сопровождения) связанная через блок управления (дорожный контроллер), который по сути является электронно-вычислительной машиной ЭВМ или по-современному контроллер. Так же на светофорном объекте присутствует выносной пульт управления (ВПУ), для ручного управления светофорным объектом на случай выхода из строя компьютерного блока управления (дорожного контроллера). Каждый светофорный объект является частичкой автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) и так же является самостоятельной автономной рабочей единицей на случай сбоя системы или при отсутствии данной системы (светофор может работать как самостоятельно так и в системе).

Различные типы светофоров находят свое применение не только в условиях городских улиц - с их помощью осуществляется контроль транспортных потоков на промышленных территориях, в пределах горнодобывающих предприятий, крупных заводов, на открытых стоянках и подземных паркингах. Светофор очень плотно вошел в жизнь современного человека и стал неотъемлемой частью.

Когда возникает необходимость переноса или строительства светофорного объекта?

Очень часто производители работ в городской среде или на дорогах федерального значения сталкиваются с необходимостью знакомства со светофорным объектом, а именно с его устройством и проектированием. Необходимость в установке светофора возникает при сужении проезжей части при производстве работ (для создания реверсивного движения), в данном случае устанавливаются временные светофорные объекты на период производства работ. Либо при ограничении видимости на примыканиях и перекрестках, так же устанавливаются временные светофорные объекты, дабы избежать дорожно-транспортных происшествий. Очень часто производителям работ приходится перекладывать подземные коммуникации вблизи существующих светофорных объектов и перекрестков со светофорным регулированием, в данном случае возникает необходимость временного переустройства существующего светофора с последующим его восстановлением. Коротко говоря, ситуации бывают разные и ситуации непредсказуемые как, то возникновение необходимости регулирования дорожного движения по постоянной схеме или возникновение необходимости регулирования транспорта и пешеходов по временной схеме на период производства работ по строительству чего-либо (зданий, сооружений, подземных и надземных коммуникаций и конструкций). Необходимость строительства светофорного объекта по постоянной схеме возникает при частых ДТП на участке проезжей части.

Что необходимо сделать для строительства светофора

Прежде чем построить или установить светофор, необходимо убедиться в его необходимости, получить технические условия (техническое задание) на разработку проекта светофора, разработать проектную документацию учитывающую все нюансы дорожной обстановки и согласовать проект светофорного объекта в заинтересованных инстанциях. Только после проектирования возможно приступать к строительству данного участника дорожной жизни. Очень часто не приходится задаваться вопросом в необходимости установки светофора, часто просто выдают предписание для его установки, переноса, временного демонтажа. На основании данного предписания и происходит разработка проекта.

Что такое проект светофорного объекта

Проектирование и установка светофора требуют тщательного изучения дорожной ситуации, определения оптимального режима работы устройства светофора и обязательного согласования проектных решений и монтажных работ в ответственных инстанциях. Подобные методы регулировки трафика, с точки зрения простоты обслуживания и доступности, являются наиболее эффективными, что неоднократно было доказано на практике.

Проектирование светофоров осуществляется с обязательным учетом официальных требований, выдвигаемых Департаментом обеспечения дорожного движения, муниципальными службами и представителями государственной автомобильной инспекции, при этом также принимаются во внимание требования заказчика и особенности транспортной ситуации на месте будущих работ. С другой стороны, применяемые нами технические ресурсы позволяют получить полное представление о целесообразности установки светофора.

Светофорный проект состоит из нескольких обязательных разделов:

Организация дорожного движения;
Строительная часть;
Электрическая часть;
Конструктивная часть;

В индивидуальных случаях могут возникать побочные разделы, на пример:

мероприятия по сохранности существующих коммуникаций;
мероприятия по сохранности зеленых насаждений;
мероприятия по сохранности памятников архитектуры;
бестраншейная прокладка кабельных линий светофорного объекта;
мероприятия по обеспечению освещенности светофорного объекта;

Количество разделов светофорного проекта в каждом случае индивидуально.

По сути проектирование светофорного регулирования является разработкой полноценного рабочего проекта для строительства светофорного объекта. При проектировании выполняются натурные обследования с изучением дорожной обстановки в течении 7 дней недели, выполняются инженерно - геодезические изыскания, происходит подбор несущих конструкций, оборудования, материалов, выполняется подбор строительных машин и механизмов необходимых для реализации проекта (для строительства светофора).

Строительство светофора (светофорного объекта)

Процесс строительства объектов такого типа является процессом полноценного строительное производства и включает в себя:

Подготовительный период
Земляные работы
Бетонные работы
Монтаж конструкций и оборудования
Монтаж кабельных линий
Подключение оборудования
Пуско-наладочные работы
Восстановление благоустройства
Ввод объекта в эксплуатацию.

Сроки строительства светофора

Часто процесс такого строительного продукта длится не больше месяца, а иногда светофорный объект возможно смонтировать за одни сутки. И чаще всего данный строительный процесс происходит с колес (без организации строительной площадки и площадок складирования). Строительство светофорного объекта - полноценный строительный процесс, со своей спецификой. Очень важно при строительстве правильно выполнить установку опор и расключение оборудования. Установку опор для обеспечения видимости светофорного регулирования всеми участниками движения, а расключение для нормального функционирования высокоточного оборудования.

Мы специализируемся на проектировании светофорных объектов!
Проконсультируем подробнее! Обращайтесь!