Типовой договор на оказание услуг. Договор оказания услуг Договор на услуги строительной организации
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По условиям настоящего Договора Исполнитель обязуется в по адресу (далее по тексту – ) а Заказчик обязуется принять ее результат и уплатить за нее установленную цену. Адрес поставки товаров, материалов, проведения работ (оказания услуг) .
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязан :
2.1.1. Своевременно заключить договор с Исполнителем;
2.1.2. Своевременно произвести оплату за на условиях главы 4 настоящего Договора;
2.2. Заказчик вправе :
2.2.1. Осуществлять в любое время контроль и надзор за соблюдением сроков выполнения условии Договора (графика) Исполнителем;
2.2.2. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору.
2.3. Подрядчик обязан :
2.3.1. Своевременно в срок и в надлежащем качестве выполнить условия настоящего Договора.
2.3.2. При причинах несвоевременности исполнения договора своевременно, в письменной форме извещать Заказчика об этом.
2.4. Подрядчик вправе :
2.4.1. Своевременно и в срок получить предусмотренные настоящим Договором оплату за выполнение условии Договора;
2.5. Права и обязанности Сторон, предусмотренные в настоящем Разделе, не являются исчерпывающими. Стороны, кроме того, имеют права и несут обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Выполнение условии договора подтверждаются: накладным на поставку ТМЦ, Актом приема-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) подписанный сторонами.
3.2. С п.3.3 по п.3.9 при выполнении работ (оказании услуг) по заключаемым Договорам.
3.3. При обнаружении Подрядчиком в ходе выполнения работ дополнительных работ, неучтенных проектно-сметной документацией, Подрядчик обязан незамедлительно сообщить об этом Заказчику.
3.4. Изменения проектно-сметной документации, требующей дополнительных расходов для Подрядчика, осуществляется за счет Заказчика на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ.
3.5. Заказчик, путем назначения уполномоченных представителей, вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.6. В случае обнаружения Заказчиком при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий Договора, которые могут ухудшить качество работы, или иные недостатки в ней, он обязан в течение дней письменно заявить об этом Подрядчику. При отсутствии такого заявления Заказчик теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки.
3.7. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.8. Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется Актом приема-передачи выполненных работ (в дальнейшем – «Акт»), подписанным Сторонами. При отказе одной из Сторон от подписания Акта, в нем в обязательном порядке указывается причина отказа.
3.9. При обнаружении во время приемки каких-либо недостатков, о них должно быть указано в Акте. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ, сторонами в течение банковских дней от момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двухсторонний дефектный акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их устранения.
4. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Общая стоимость Договора составляет: рублей.
4.2. Стоимость работ по настоящему Договору является фиксированной и не подлежит корректировке в процессе выполнения условии Договора.
4.3. Оплата по Договору производится Заказчиком безналичным расчетом в следующем порядке: после поставки ТМЦ, выполнения работ (оказания услуг).
5. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ
5.1. Исполнитель гарантирует выполнение условий выполнения Договора, в сроки предусмотренные договором и по качеству предписанные в спецификациях, а также гарантии по качеству на со дня выполнения условии Договора с момента проведения оплаты по Договору.
5.2. Исполнитель несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они возникли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
5.3. В течение гарантийного срока условии Договора Исполнитель, при возникновении гарантийного случая, обязан заменить поставленный ТМЦ, (при выполнении работ (оказании услуг) устранить выявленные недостатки и дефекты в срок, оговоренный в дефектном акте).
5.4. В течении гарантийного срока условии Договора при выявлении гарантийного случая для составления дефектного Акта Исполнитель обязан направить своего представителя в срок не более календарных дней с момента получения письменного уведомления о возникновении гарантийного случая.
6. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДЧИКОВ
6.1. Подрядчик вправе без согласования с Заказчиком, привлекать к исполнению настоящего Договора других лиц (субподрядчиков). В этом случае Исполнитель выступает перед Заказчиком в качестве Генерального подрядчика, а перед субподрядчиком – в качестве Заказчика.
6.2. Генеральный подрядчик несет перед субподрядчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнения обязательства Заказчиком, а перед Заказчиком – ответственность за не исполнение или ненадлежащее исполнение обязательства субподрядчиком.
6.3. Заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требований, связанных с нарушением ими договоров с Генеральным подрядчиком.
6.4. С согласия Генерального подрядчика Заказчик вправе заключить договор на выполнение отдельных работ с третьими лицами. В этом случае третье лицо несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы непосредственно перед Заказчиком.
7. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИИ ДОГОВОРА
7.1. Общий срок выполнения условии Договора .
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За невыполнение, или несвоевременное выполнение условии Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. За невыполнение, или несвоевременное выполнение условии Договора Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере % от Договорной цены, за каждый день просрочки.
8.3. За просрочку в оплате платежей Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере % от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки.
8.4. Уплата пеней и применение иных штрафных санкций в соответствии с законодательством не освобождает виновную Сторону от надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
8.5. Подрядчик несет ответственность за безопасность выполняемых работ, а также за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, проектом, сметой и обязательными для сторон строительными нормами и правилами (при выполнении работ (оказании услуг)).
8.6. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если такое невыполнение либо ненадлежащее выполнение явилось следствием обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, военных действий, блокад, государственного переворота, забастовок, а также других обстоятельств, не поддающихся разумному контролю Сторон.
8.7. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажора, обязуется в течение дней уведомить об этом другую сторону. Любой промежуток времени, в течение которого Сторона согласно настоящему Договору должна была осуществить те или иные действия, продлевается на период действия форс-мажора.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
9.2. Все предупреждения и уведомления о нарушении условий настоящего Договора к любой из его Сторон должны быть оформленные в письменном виде и высланы заказной почтой с получением зарегистрированного уведомления, либо вручены нарочным под подпись полномочному представителю Стороны.
9.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.4. Любые споры, возникающие из настоящего Договора, которые не могут быть разрешены путем переговоров, должны быть разрешены судом Российской Федерации. К настоящему Договору применяется законодательство Российской Федерации.
Этот документ в избранное
Обратите внимание, что договор оказания услуг составлен и проверен юристами и является примерным, он может быть доработан с учетом конкретных условий сделки. Администрация Сайта не несет ответственности за действительность данного договора, а также за его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.
Подрядчик» самостоятельно определяет способы выполнения задания «Заказчика». 2. Срок действия договора 2.1. «Договор» вступает в силу с даты его подписания Сторонами, и действует до Даты или событие окончания действия договора. 3. Права и обязанности сторон 3.1. «Заказчик» обязуется: 3.1.1. Осмотреть и принять с участием «Подрядчика» выполненные «Работы» (результат «Работ») в сроки и в порядке, которые предусмотрены «Договором» и Приложениями. 3.1.2. При обнаружении отступлений от «Договора», ухудшающих результат «Работы», или иных недостатков в «Работе» немедленно заявить об этом «Подрядчику». 3.1.3. Оплатить выполненные «Работы» на условиях и в порядке, установленных «Договором». 3.2. «Заказчик» вправе: 3.2.1. Во всякое время проверять ход и качество «Работы», не вмешиваясь в деятельность «Подрядчика». 3.2.2.
Договор на оказание ремонтно-строительных услуг
Ответственность «Заказчика»: 7.5.1. В случае несвоевременной оплаты «Работ» «Подрядчику» в соответствии с условиями «Договора» «Заказчик» обязуется выплатить «Подрядчику» пени в размере 0,1% в день от стоимости несвоевременно оплаченных «Работ» за каждый день просрочки, но не более 20%. 7.6. Ответственность «Подрядчика»: 7.6.1. В случае несвоевременного выполнения этапа «Работ» «Подрядчик» обязуется выплатить «Заказчику» пени в размере Размер пени, 0,1% в день от стоимости этапа «Работ» по «Договору» за каждый день просрочки, но не более 20%. 7.6.2. «Подрядчик», предоставивший материал для выполнения «Работы», отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества. 7.6.3.
Договор строительного подряда
Не приступать к «Работам», а начатые «Работы» приостановить или отказаться от исполнения «Договора» и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение «Заказчиком» своих обязанностей по «Договору» препятствует исполнению «Договора» «Подрядчиком», а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение «Заказчиком» указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок 3.4.3. При уклонении «Заказчика» от принятия выполненных «Работ» по истечении месяца со дня, когда согласно «Договору» результат «Работ» должен был быть передан «Заказчику», и при условии последующего двукратного предупреждения «Заказчика» продать результат «Работ» третьему лицу, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся «Подрядчику» платежей, внести на имя «Заказчика» в депозит в порядке, предусмотренном ст. 327 ГК РФ. 3.4.4.
Типовой договор на оказание услуг: условия, форма, образец
Инфо
Немедленно предупредить «Заказчика» и до получения его указаний приостановить «Работы» при обнаружении: возможных неблагоприятных для «Заказчика» последствий выполнения его указаний о способе исполнения «Работы»; отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения «Работ»; иных, не зависящих от «Подрядчика» обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых «Работ» либо создают невозможность их завершения в срок. Вопрос о целесообразности продолжения «Работ» решается «Сторонами» в течение трех рабочих дней со дня получения «Заказчиком» уведомления о приостановлении «Работ». 3.3.7. В течение трех рабочих дней до указанного в «Договоре» срока выполнения проинформировать «Заказчика» о готовности «Работ».
3.3.8.
Договор на проведение ремонтно-строительных работ
Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных Услуг, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. 3. Цена договора и порядок расчетов 3.1. Цена настоящего договора состоит из вознаграждения Исполнителю в размере () руб. И суммы издержек Исполнителя в размере () руб. 3.2.
Цена настоящего договора составляет: руб. 3.3. Уплата Заказчиком Исполнителю цены договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре. 4. Ответственность сторон 4.1. За нарушение срока оказания Услуг, указанного в п. 1.3 настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере % от суммы договора и пеню из расчета % от суммы договора за каждый день просрочки. 4.2.
Форма договора на проведение строительных и ремонтно-отделочных работ
Внимание
Подрядчик обязуется произвести оплату произведенных строительных работ согласно §2 Договора. §5. Сроки исполнения строительных работ §5.1. Срок договора может быть изменен по предварительному соглашению сторон в случае изменения законодательства, новые правила которого ухудшат положение обеих сторон в сравнении с тем положением, при котором стороны подписывали настоящий Договор. Приведшие к затратам дополнительных финансовых и временных ресурсов законодательные акты могут повлечь за собой расторжение Договора или перенесение его сроков.
§5.2. В случае если Подрядчик не имеет возможности выполнить работы в срок по причине несвоевременно выполненных обязательств Заказчика, срок договора продляется на время исправления выполняемых обязательств Заказчика. §5.3. Подрядчик обязуется предоставить гарантию на выполненные работы сроком на 1 год, начиная с момента сдачи Объекта. §5.3.
Http://good-remont.by
Порядок разрешения споров 5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в суде. 6. Заключительные положения 6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть. 6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Договор оказания услуг
По своему выбору в случаях, когда «Работы» выполнены «Подрядчиком» с отступлениями от «Договора», ухудшившими результат «Работы», или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в «Договоре» использования либо непригодности для обычного использования: потребовать от «Подрядчика» безвозмездного устранения недостатков в разумный срок 3.2.5. Если отступления в «Работе» от условий «Договора» или иные недостатки результата «Работы» в установленный «Заказчиком» разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, «Заказчик» вправе отказаться от исполнения «Договора» и потребовать возмещения причиненных убытков. 3.3. «Подрядчик» обязуется: 3.3.1. Осуществлять «Работы» в соответствии с условиями «Договора». 3.3.2. Работы выполняются иждивением «Подрядчика». 3.3.3.
Типовой договор на оказание услуг
Важно
Если стороны своевременно были уведомлены о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, срок сдачи Объекта, может быть, передвинут на период действия обстоятельств и их последствий. §9.4. Если непредвиденные обстоятельства длятся более 30 дней, стороны обязаны договориться о продлении срока сдачи Объекта или расторжении Договора. §10. Расторжение договора §10.1. Заказчик имеет право расторгнуть договор не менее чем за 3 дня до окончания срока Договора в следующих случаях (Подрядчик должен быть извещен об этом заранее): — систематические нарушения сроков сдачи этапных работ, не по вине Заказчика; — систематическое нарушение условий, касающихся качества работ или используемых материалов.
§10.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения его условий Заказчиком в срок не менее 3-х дней до даты окончания Договора. §10.3.
Типовой договор на оказание строительных услуг
Приемка каждого этапа «Работ» или конечного результата «Работ» подтверждается подписанием «Сторонами» акта сдачи — приемки выполненных работ, который оформляется в следующем порядке: 6.1.1. «Подрядчик» по завершении выполнения «Работ» (этапа «Работ») в сроки, установленные п. 4.1 «Договора», представляет «Заказчику» заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении адресату либо нарочным: акт сдачи — приемки выполненных работ (2 (два) экземпляра) и счет-фактуру по выполненным работам (1 (один) экземпляр), оформленные в соответствии с требованиями законодательства. 6.1.2. «Заказчик» обязан в течение трех рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.
Типовой договор на оказание строительных услуг казахстан
Заказчику законченный строительством объект (работы, услуг) в сроки, предусмотренные договором; 2.7.5. Подрядчик принимает на себя обязательства по разработке и предоставлению для утверждения Заказчику ПСД. 2.8. Подрядчик вправе: 2.8.1. принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению договора подряда; 2.8.2.
при согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных работ выполнить дополнительные работы, неучтенные в проектной документации, но необходимые для дальнейшего возведения объекта (работ, услуг); 2.8.3. для обеспечения выполнения обязательств по договору подряда потребовать от Заказчика представления соответствующего документа о залоге имущества, поручительстве банка или другой гарантии, предусмотренной законодательством Республики Беларусь; 2.8.4.
Типовой договор на оказание строительных услуг скачать
Средства, сэкономленные Подрядчиком в результате реализации им в установленном порядке рационализаторских предложений и других мероприятий, удешевляющих строительство без снижения технических и эксплуатационных характеристик объекта, остаются в распоряжении Подрядчика, включаются в выполненные им объемы работ и подлежат выплате Заказчиком. 4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 4.1. Подрядчик несет ответственность за правильное выполнение работ согласно условиям Договора и действующему законодательству РБ. 4.2. На строительные работы срок гарантийной эксплуатации составляет — 12 (двенадцать) месяцев, на отделочные работы – 12 (двенадцать) месяцев, с даты подписания сторонами окончательного акта сдачи-приемки работ, но не более гарантийного срока заводов-изготовителей материалов и оборудования.
4.3.
Согласно законодательству организации и отдельные граждане имеют право оказывать разнообразные услуги другим гражданам. К услугам можно отнести:
- Гуляние с чужими домашними животными;
- Консультации по различным вопросам;
- Массаж;
- Помощь в ремонте или строительстве;
- Прочее...
При этом если денежная стоимость услуги менее 10 тысяч рублей, то сделки можно заключить в устной форме. Если на сумму более 10 тысяч, например как при оказании строительных услуг, то должен обязательно быть заключен договор на оказание строительных услуг.
Следует отметить, что договор для оказания ремонтно-строительных услуг необходим только при осуществлении сделки на финансовой основе. При оказании бесплатной помощи в договоре на оказание услуг по строительным работам нет необходимости.
Договор на оказание строительных услуг может заключаться между физическим лицом (в том числе с лицами со статусом индивидуального предпринимателя).
Суть договора
В рамках типового договора на оказание услуг по строительству одна из сторон договора берет на себя выполнение определенных обязательств, а другая гарантирует их своевременную оплату. Одной из важнейших особенностей является то, что договор несет строго личный характер.
Это означает, что взятые на себя обязательства должен выполнить именно тот гражданин, с которым был заключен договор. Тут прослеживается заметное сходство со стандартным трудовым договором. Не имеет значение, договор заключен с ИП на оказание строительных услуг или простое соглашение на оказание строительных услуг с физическими лицами.
Согласно договору подряда на оказание строительных услуг исполнитель вынужден в оговоренный срок построить объект либо провести указанные строительные работы. По закону заказчик имеет право не принимать результат работы, если были обнаружены серьезные недочеты.
Особенности соглашения:
- Лицо, взявшее на себя обязанности исполнителя должно выполнить работу лично;
- Лицо, выступающее в роли заказчика, обязуется принять результат работы и оплатить его согласно оговоренным условиям;
- Если исполнитель не смог выполнить взятый на себя объем работы по вине самого заказчика, то его работа должна быть целиком оплачена. Исключение может быть только в случае если этот пункт отдельно прописан в договоре;
- Если исполнить взятые обязательства оказалось не возможным по независящим от исполнителя причинам, то заказчик должен возместить все затраты которые понес исполнитель во время исполнения соглашения. Исключение также может быть только в случае если этот пункт отдельно прописан в договоре.
Зачем нужны дополнительные условия?
Порой случается так, что в ходе выполнения условий договора стороны договариваются о составлении дополнительного соглашения. Оно необходимо в случае если во время исполнения условий договора появилась необходимость урегулировать ранее не уточненные вопросы. Новые пункты должны быть записаны в той же форме что и основной документ.
В большинстве случаев необходимость в составлении дополнительных условий появляется в случаях, когда договор был составлен на длительный период.
Дополнительные условия могут применяться для:
- Увеличения срока действия договора;
- Изменения суммы неустойки;
- Вариантов решения спорных ситуаций;
- Изменения суммы и сроков предоплаты;
- Прочее...
Перед тем как составлять документ лучше ознакомиться с образцом договора на оказание строительных услуг. Тогда можно быть уверенным, что все составлено в нужной форме и обмана не будет.
Оказание услуг строительной техникой
Иногда кроме соглашения о строительных услугах может так же заключаться договор на оказание услуг строительной техникой. Составляется данный документ примерно в том же порядке. Только заказчик вместо людей, выполняющих для него определенные строительные услуги, получает специальную технику для строительных работ.
Чаще всего договоры на оказание услуг строительной техники заключатся не с отдельными гражданами, а со строительными компаниями.
Договор на контроль процесса строительства
Заказчик имеет право проводить контроль хода проведения строительных работ самостоятельно, а может, на сновании договора на оказание услуг по строительному контролю нанят специальную компанию, занижающуюся подобными вопросами. Данный документ будет объединять в себе пункты стандартного договора на оказание услуг и договора на агентирование. Подобное достаточно часто применяется на практике.
Обычно заказчиками являются физические либо юридические лица несущие ответственность за ход строительства перед инвесторами. В качестве исполнителей выступают так же физические либо юридические лица, взявшие на себя обязательства по выполнению ремонта, строительства либо реконструкции на определенном объекте.
Функции контроля проведения работ выполняет либо заказчик самостоятельно, либо третьи лица на основании отдельного договора. Данный момент должен быть оговорен в договоре на проведение строительных работ.
Здесь вы можете посмотреть и скачать шаблон договора на оказание услуг за 2018 год в удобном для вас формате. Помните, что вы всегда можете получить нашу юридическую помощь, в том числе и по заполнению данного бланка, связавшись с нами по телефонам указанным на сайте.
По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Договор возмездного оказания услуг является консенсуальным, двусторонним и возмездным.
Субъектами договора по возмездному оказанию услуг являются исполнитель (услугодатель) и заказчик (услугополучатель). ГК не содержит каких-либо специальных требований к субъектному составу обязательства по возмездному оказанию услуг. Однако для оказания отдельных видов услуг устанавливаются специальные правила. Так, деятельность по оказанию услуг связи, аудиторских, медицинских и некоторых иных подлежит обязательному лицензированию.
Новый образец 2019 года
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
г. _________________ "___" __________ 20 __ г.
________________________________
(наименование организации или ФИО)
действующее на основании _____________________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", и __________________________________,
(наименование предприятия или ФИО)
действующее на основании _____________________________________________,
(устава, положения, доверенности)
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, указанные в п. 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить заказанные услуги.
1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:
__________________________________,
__________________________________,
__________________________________.
именуемые в дальнейшем "Услуги".
1.3. Срок выполнения работ с "__" ______ 20 __ г. до "__" ______ 20 _ г. Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно.
1.4. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи Услуг Заказчиком или его уполномоченным представителем.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать Услуги адлежащего качества.
2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме и в срок, указанный в п. 1.3. настоящего договора.
2.1.3. По требованию Заказчика безвозмездно исправить все выявленные недостатки, в течение ____ дней.
2.1.4. Исполнитель обязан выполнить работу лично.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Заказчик обязан оплатить работу по цене, указанной в п. 3 настоящего договора, в течение _____ дней с момента подписания акта приема-сдачи Услуг.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
2.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных Услуг, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего договора состоит из вознаграждения Исполнителю в размере _________ (____________) руб. И суммы издержек Исполнителя в размере _________ (____________) руб.
3.2. Цена настоящего договора составляет: _________________________ руб.
3.3. Уплата Заказчиком Исполнителю цены договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре.
4. Ответственность сторон
4.1. За нарушение срока оказания Услуг, указанного в п. 1.3 настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере ___% от суммы договора и пеню из расчета ___% от суммы договора за каждый день просрочки.
4.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.
4.3. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем
обязательств или устранения нарушений.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в ________________ суде.
6. Заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Заказчик: Исполнитель:
_____________________________ _______________________________
_____________________________ _______________________________
_____________________________ _______________________________
_____________________________ _______________________________
_____________/________________/ ________________/_______________/
Тип документа: Договор на оказание услуг
Размер файла документа: 13,5 кб
Чтобы сократить время на строительные и отделочные работы, необходимо иметь соответствующий материал. Его поиск может быть доверен исполнителю этой работы: как правило, это уже состоявшийся специалист или фирма, имеющая опыт и репутацию. А стартом для сотрудничества будет служить договор на оказание таких услуг. Он составляется по форме, которая включает в себя имя и данные исполнителя и заказчика, схему и время расчета за проделанную работу, обязательно подпись обеих сторон и дату.
Роль исполнителя и заказчика
Она определяется самим названием услуги: своевременная информация клиента о материалах, необходимых для строительства и ремонта. Кроме того, в договоре может быть:
- отчет исполнителя о стоимости, качестве и производителе отделочного и строительного материала;
- необходимое оборудование – где его выгоднее приобрести;
- контроль исполнителя за ходом строительных и ремонтных работ;
- подготовка и предоставление заказчику необходимых документов, подтверждающих объем работы, выполненной по изучению рынка и контролем над ремонтом и строительством объекта заказчика.
У заказчика свои обязанности. Главная цель – в полном объеме и в установленный срок оплатить услуги исполнителя. Это тоже прописано в договоре. Что касается полного объема оплаты, она производится в таком размере, если заказчик подписал акт о предоставленной услуге. Следовательно, у клиента нет претензий. В противном случае необходимо разрешить спор. Каким образом, это тоже предусматривает договор.
Особые условия и форс-мажор
Договор должен предвидеть и срыв сроков оказания услуги, ее некачественное выполнение, промедление в оплате или замена разыскиваемого отделочного материала в срок, не предусмотренный договором. В каждом конкретном случае есть и конкретный нарушитель условий договора. Если не удается разрешить конфликт путем переговоров, следует обращение в суд.
Бланк договора на оказание услуг по изучению рынка строительных и отделочных материалов и поиску организаций, осуществляющих отделочные и строительные работы
Образец договора на оказание услуг по изучению рынка строительных и отделочных материалов и поиску организаций, осуществляющих отделочные и строительные работы (заполненный бланк)
Скачать Договор на оказание услуг по изучению рынка строительных и отделочных материалов и поиску организаций, осуществляющих отделочные и строительные работы
Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.
ДОГОВОР на оказание услуг по изучению рынка строительных и отделочных материалов и поиску организаций, осуществляющих отделочные и строительные работы №
в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны », заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Заказчику услуги по изучению рынка строительных и отделочных материалов, а также по поиску организаций, осуществляющих отделочные и строительные работы, в целях осуществления работ, по отделке выделяемых Поручителю Заказчика помещений в рамках Договора о совместной деятельности № от «» года по адресу: и установке в указанных помещениях необходимого сантехнического, электрического и иного оборудования. Исполнитель также обязуется осуществить контроль за производством указанных работ и после завершения работ оказать Заказчику содействие по оформлению в собственность указанных помещений. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
- представлять Заказчику информацию о состоянии рынка строительных материалов, в том числе о ценах и качестве предлагаемых отделочных и иных материалов и оборудования;
- подобрать организации и специалистов для осуществления отделочных и иных работ в указанных в настоящем договоре помещениях, либо провести работы своими силами;
- осуществлять контроль за производством отделочных работ;
- представлять Поручителя Заказчика при оформлении указанных помещений в собственность в и других органах.
2.2. Исполнитель обязуется оказать перечисленные услуги качественно, в надлежащие сроки.
2.3. Исполнитель обязуется совершать все свои действия в интересах Заказчика и его Поручителя, на наиболее выгодных для них условиях.
2.4. Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя в размерах, порядке и в сроки, установленные настоящим договором. Кроме того, Заказчик обязуется:
- принимать отчеты Исполнителя о проделанной работе;
- принимать решения об использовании предлагаемых Исполнителем материалов и оборудования либо об отказе от их использования;
- принимать решения о привлечении к производству работ предлагаемых Исполнителем организаций и специалистов либо об отказе от их услуг;
- представить Исполнителю документы, необходимые для оформления прав собственности на передаваемые помещения;
- оказывать иное необходимое содействие Исполнителю.
2.5. Завершением настоящего договора является подписание двустороннего акта об исполнении сторонами своих обязательств по договору. При уклонении одной из сторон от подписания акта другая сторона вправе требовать его подписания в судебном порядке.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий договор действует до момента завершения работ по отделке передаваемых Поручителю Заказчика по договору о совместной деятельности помещений по адресу: , получения свидетельства о собственности или иного документа, удостоверяющего права собственности Поручителя Заказчика на указанные помещения. Акт об исполнении сторонами обязательств по договору не может быть подписан до получения документов, удостоверяющих право собственности Поручителя Заказчика на указанные помещения.
3.2. Стороны вправе по взаимному соглашению установить иной срок действия настоящего договора.
4. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Стоимость услуг по настоящему договору определяется в размере рублей.
4.2. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в соответствии с графиком, который является неотъемлемой частью настоящего договора.
5. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Применимым правом по настоящему договору является законодательство Российской Федерации.
5.2. Споры между сторонами подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. .
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством России в виде возмещения причиненного ущерба и уплаты неустойки (штрафа, пени), установленной договором. Невыполнившая свои обязательства сторона обязана возместить другой стороне прямой действительный ущерб. Упущенная выгода возмещению не подлежит. Убытки подлежат возмещению сверх суммы неустойки (пени, штрафа).
6.2. Заказчик обязан уплатить Исполнителю пеню в размере рублей в случае нарушения сроков осуществления расчетов.
6.3. В случае неисполнения своих обязательств по договору Исполнитель обязан возвратить Заказчику все полученное по договору и уплатить штраф в размере % от суммы договора.
6.4. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Исполнитель будет обязан возвратить Заказчику все полученное им по договору, в том числе, Исполнитель обязуется возвратить Заказчику все полученное по договору в случае невозможности оформления в разумные сроки в собственность Заказчика помещений по адресу: , по причинам, не зависящим от Заказчика и Исполнителя.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Любые дополнения и изменения настоящего договора должны быть совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.