Образец договора подряда на инженерное обследование. Договор подряда на выполнение работ по обследованию строительных конструкций
возмездного оказания услуг
на выполнение обследования технического состояния
зданий и сооружений
для проектирования объектов реконструкции и капитального ремонта
организаций системы «Транснефть»
Заказчик: ____________________
Исполнитель: _______________________
г. ______________
2.Предмет Договора 5
6.Срок действия Договора 10
8.Конфиденциальность 13
11. Прочие условия 14
12. Приложения к Договору 16
Приложение № 2 45
Приложение № 3 46
Приложение № 4 52
Приложение № 5 64
Приложение № 6 66
1.Определение и толкование терминов 3
2.Предмет Договора 5
3.Права и обязанности Сторон 6
4.Порядок оказания услуг, сдача-приемка услуг. 8
5.Стоимость Услуг и порядок расчетов 10
6.Срок действия Договора 10
7.Ответственность Сторон и порядок урегулирования споров 10
8.Конфиденциальность 13
9.Форс-мажорные обстоятельства 13
10. Изменение условий и расторжение Договора 14
11. Прочие условия 14
12. Приложения к Договору 16
13. Адреса, банковские и иные реквизиты Сторон 17
4. Виды работ, методы и средства технического обследования конструкций З/С 37
Таблица 1. Виды работ, методы и средства измерений при проведении визуального технического обследования конструкций З/С 37
Таблица 2. Виды работ, методы и средства измерений при проведении детального технического обследования конструкций З/С 38
Приложение № 2 45
Приложение № 3 46
Приложение № 4 52
Приложение № 5 64
Приложение № 6 66
г. ____________ «__» __________ 20__ г.
____________________________________ (полное наименование организации системы «Транснефть» (ОСТ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и
Именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
Определение и толкование терминов
«Здание» - результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции.
«Исходные данные» - материалы (документы, паспорта, схемы, технические условия, протоколы и т.д.), необходимые для оказания услуг по настоящему Договору в соответствии с Техническим заданием.
«Обследование технического состояния здания (сооружения)» - комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих работоспособность объекта обследования и определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимость восстановления, усиления, ремонта и включающий в себя обследование грунтов основания и строительных конструкций на предмет выявления изменения свойств грунтов, деформационных повреждений, дефектов несущих конструкций и определения их фактической несущей способности.
«О бъект » - здания и сооружения объектов трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, которые должны быть реконструированы, отремонтированы, и в отношении которых планируется выполнение проектных работ и/или работ по инженерным изысканиям.
«Орган государственной экспертизы» - Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России»), территориальные органы государственной вневедомственной экспертизы, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Федеральное агентство по рыболовству, организации, имеющие лицензию Ростехнадзора России на осуществление экспертизы промышленной безопасности, и иные федеральные органы исполнительной власти, их территориальные подразделения, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и их территориальные подразделения, уполномоченные на проведение государственной экспертизы.
« Организации системы «Транснефть» (ОСТ) - организации, доля участия ПАО «Транснефть» (прямая и (или) косвенная) в уставных капиталах которых составляет более 20 процентов.
«Отчетные материалы» - технический отчет по результатам обследования технического состояния зданий (сооружений), оформленный в виде текста, таблиц с данными и графическими материалами, акт о выполнении технического обследования зданий и/или сооружений, подготовленные Исполнителем по результатам проведенного обследования технического состояния зданий и/или сооружений.
«Персонал Исполнителя» - работники Исполнителя, привлекаемые к оказанию услуг в соответствии с настоящим Договором.
«П лан ПИР » - план проектно-изыскательских работ Заказчика по объектампрограммы развития и программы капитального ремонта, содержащий информацию о сроках выполнения проектно-изыскательских работ, в т.ч. выдачи заданий на проектирование, проведения предпроектных обследований, утверждения заданий на проектирование, заключения договоров на проектно-изыскательские работы, выполнения инженерно-изыскательских работ, выдачи технической и сметной частей проектной и рабочей документации на внутреннюю экспертизу, завершения внутренней экспертизы Заказчика с выдачей положительного заключения Заказчика на проектную и рабочую документацию, завершения проведения внешних экспертиз, утверждения рабочей документации «в производство работ», начала выполнения строительно-монтажных работ и вводе объектов в эксплуатацию и т.д.
«Представитель Заказчика» - лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с настоящим Договором.
«Представитель Исполнителя» - лицо, уполномоченное Исполнителем на совершение от его имени действий в соответствии с настоящим Договором.
«Регламенты ПАО «Транснефть» - нормативно-технические документы (регламенты, инструкции, положения и т.д.) ПАО «Транснефть», устанавливающие нормы и правила, общие принципы или характеристики производимой продукции (работ, услуг) на объектах организаций системы «Транснефть».
«Сооружение» - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях - ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов.
«Сопровождение проведения Государственной экспертизы» - совершение Исполнителем действий, необходимых для согласования и получения положительного заключения Органов государственной экспертизы на результаты проектно-изыскательских работ по Объекту, выполненных на основе Технического отчета по настоящему Договору: подготовка и направление ответов на вопросы экспертов и иных работников Органов государственной экспертизы по Техническому отчету, устранение замечаний Органов государственной экспертизы к Техническому отчету.
«Срок оказания услуг» - период времени, установленный настоящим Договором, в течение которого Исполнитель обязан оказать Услуги, предусмотренные настоящим Договором, и сдать их Заказчику, в порядке, установленном настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
«Субъект малого и среднего предпринимательства» - юридическое лицо и/или индивидуальный предприниматель, отнесенный в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малому предприятию, в том числе к микропредприятию, и среднему предприятию.
«Технический отчет» - отчетный документ о результатах проведенного обследования технического состояния зданий/сооружений по настоящему Договору, оформляемый по типовой форме, установленной в Приложении № 4 к Договору.
ДОГОВОР ПОДРЯДА
по обследованию ограждающих конструкций объекта
_____________20__г.
г. _________________
ООО «______» (лицензия ___________от _______ г.), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора ________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
ЗАО «________» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора _____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1 «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» обязуется собственными силами либо с привлечением субподрядных организаций имеющих соответствующие лицензии выполнить комплекс работ по обследованию ограждающих конструкций объекта Многофункциональный торговый комплекс, расположенного по адресу __________________ (далее – Объект), а Заказчик принять и оплатить работы.
1.1.1. Комплекс работ, указанный в п.1.1. Договора включает в себя:
Тепловизионное обследование ограждающих конструкций Объекта; - определение воздухопроницаемости ограждающих конструкций Объекта; - изготовление энергетического паспорта Объекта и его согласование МТУ ____ Ростехнадзора.
1.3 Начало работ – в течение 3 (трех) рабочих дней с даты списания аванса, предусмотренного п. 2.2.1 Договора. Окончание и сдача работ Заказчику - в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты начала работ. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.
1.4 Работы, не предусмотренные настоящим Договором, могут выполняться Подрядчиком только с письменного согласия Заказчика, оформляемого в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
2.1 Стоимость работ по данному Договору составляет сумму в размере ____ (______) руб., в т.ч. НДС18% ____ (____) руб. , и определяется на основании Сметы (Приложение № 4 к данному Договору) и Расчета (Приложение № 5 к данному Договору).
2.2 Оплата работ производится в следующем порядке:
2.2.1 Аванс в размере 50 % от стоимости работ, указанной в п.2.1. Договора Заказчик выплачивает Подрядчику не позднее _____ 20___ г.
2.2.2 Окончательная оплата производится Заказчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ при условии предоставления счета-фактуры в бухгалтерию Заказчика.
2.3 Все платежи осуществляются в безналичном порядке путем перечисления установленной суммы денежных средств платежным поручением на расчетный счет Подрядчика. При этом обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с его расчетного счета на счет Подрядчика.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ – ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.
3.1. По завершении работ по Договору Подрядчик предоставляет Заказчику Акт сдачи – приемки работ, счет-фактуру и всю разработанную документацию, указанную в п. 4.3. Договора.
3.2. Заказчик рассматривает полученную документацию и Акт сдачи-приемки работ в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их получения.
По истечении указанного срока Заказчик направляет Подрядчику подписанный им Акт сдачи-приемки работ, либо мотивированный отказ от приемки Работ по Договору в целом.
3.3. При наличии замечаний к выполненным работам или подготовленной документации Заказчик в тот же срок включает в Акт все свои замечания, подписывает его и направляет Подрядчику. В случае получения Подрядчиком Акта с замечаниями Заказчика к выполненным работам Стороны письменно определяют сроки их устранения. После устранения Подрядчиком замечаний Заказчика сдача-приемка работ производится в порядке, установленном настоящим договором.
3.4. В случае не устранения Подрядчиком в установленный срок выявленных недостатков Заказчик вправе привлечь третьих лиц к их устранению. При этом Подрядчик обязуется оплатить Заказчику все расходы, связанные с привлечением третьих лиц к устранению недостатков в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления требования.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.
4.1 «Заказчик» обязуется:
4.1.1 Оплатить Подрядчику работу, осуществленную в рамках настоящего Договора в порядке, размере и сроки им установленные.
4.1.2 Принять выполненные работы в сроки и на условиях определенных статьей 3 настоящего Договора.
4.1.3 Обеспечить доступ сотрудников Подрядчика на объект для проведения обследований.
4.2 «Подрядчик» обязуется:
4.2.1 Выполнить работы в соответствии с Техническими заданиями № 1,2,3 (Приложение № 1,2,3 к данному Договору) в полном объеме, в сроки установленные п. 1.3. Договора.
4.2.2 Согласовать Энергетический паспорт объекта в МТУ _____ Ростехнадзора.
4.2.3 Осуществить за свой счет доработку обследований по требованию Заказчика в случае отступления от его Технических заданий или ошибок, допущенных Подрядчиком в период выполнения работ по Договору.
4.2.4 Обеспечить соответствие качества выполненных Работ условиям настоящего Договора и техническим заданиям, действующим СНиП и иным нормативно-правовым документам, регламентирующим технический уровень, состав, содержание и комплектность данного рода работ.
4.2.5 Сдать Заказчику результаты выполненных работ по Договору в сроки и порядке им установленном.
4.2.6 После окончания работ передать Заказчику следующую документацию:
Отчет о проведенных тепловизионных обследованиях Объекта - в 1 экз. - справку о результатах проверки качества теплоизоляции ограждающих конструкций Объекта в 2-х экз. - акт проверки качества теплоизоляции ограждающих конструкций Объекта в 2-х экз. - отчет об обследовании воздухопроницаемости ограждающих конструкций Объекта - в 1 экз.; - справку о результатах определения средней воздухопроницаемости ограждающих конструкций и кратности воздухообмена в помещениях Объекта – в 2-х экз. - акт проверки качества ограждающих конструкций на предмет их воздухопроницаемости в 2-х экз. - энергетический паспорт Объекта согласованный МТУ_____ Ростехнадзора - в 1 экз.
4.2.7 Своевременно информировать Заказчика обо всех существенных обстоятельствах, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1 В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных п. 1.3. Договора Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 0,5 % от стоимости работ, указанной в п.2.1. Договора за каждый день просрочки.
5.2 Оплата неустойки производится на основании письменного требования Заказчика.
5.3 Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств или устранения выявленных нарушений.
5.4 В случае нарушения иных положений настоящего Договора, нарушившая обязательство сторона обязана возместить все причиненные таким нарушением убытки в соответствии с действующим законодательством.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕНИЯ) И РАСТОРЖЕНИЯ.
6.1. Договор вступает в силу с даты списания с расчетного счета Заказчика аванса, предусмотренного п. 2.2.1. Договора, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. В случае неперечисления Заказчиком аванса, в установленные п.2.2.1 сроки Договор считается незаключенным, Стороны освобождаются от выполнения всех принятых на себя обязательств по Договору. Кроме того, ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны уплаты пени, штрафа и возмещения убытков, связанных с незаключением настоящего Договора.
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.
6.4. Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно в следующих случаях:
По соглашению Сторон; - по инициативе Заказчика: - если работы, предусмотренные п.1.1 Договора не начаты Подрядчиком в течение 10 (Десяти) дней с даты списания с расчетного счета Заказчика авансового платежа, предусмотренного п.2.2.1. Договора; - если Подрядчиком нарушен срок выполнения, предусмотренный п.1.3. Договора более чем на10 дней. - а также по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.
6.5. Односторонний отказ от исполнения настоящего договора, когда такой отказ не связан с нарушениями Сторонами обязательств по нему, допускается:
По инициативе Заказчика – при условии оплаты Подрядчику части установленной цены пропорционально части работы, выполненной им до получения уведомления об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора. - По инициативе Подрядчика – при условии оплаты Заказчику убытков.
6.6. В случае расторжения Договора по инициативе одной из сторон, сторона – инициатор направляет другой стороне уведомление о расторжении Договора, при этом датой расторжения данного Договора считается дата, указанная в уведомлении.
6.7. В случае расторжения Договора Подрядчик обязуется по акту приема-передачи передать Заказчику результат выполненных работ на момент их прекращения и возвратить сумму неосвоенных средств, перечисленных Заказчиком в качестве аванса в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты предъявления письменного требования.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.
7.1. Стороны устанавливают досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров, разногласий или требований, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним.
Все возможные претензии по Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 5 (Пяти) дней с момента получения претензии.
7.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г.________в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1. На дату заключения настоящего Договора Заказчик передал Подрядчику проектную документацию, необходимую ему для выполнения обследований (разрезы стен, планы этажей, общая информация об объекте, и т.п.) и в передачи по отдельному акту не нуждается.
8.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до момента ее приемки Заказчиком по Акту сдачи-приемки работ по Договору в целом, в порядке, им обусловленным, несет Подрядчик.
8.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны.
8.4. Настоящий договор составлен и подписан в 2 (Двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
9.1. Приложение №1 - Техническое задание № 1 на 2 л.
9.2.Приложение №2 - Техническое задание № 2 на 2 л.
9.3. Приложение №3 – Техническое задание № 3 на 2 л.
9.4. Приложение №4 – Смета
9.5. Приложение № 5 – Расчет стоимости затрат на обследование воздухопроницаемости ограждающих конструкций объекта
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
|
ПОДРЯДЧИК
М.п. |
ЗАКАЗЧИК
Генеральный Директор
М.п. |
Договор
на инженерное обследование здания
Россия, г. Москва _________ 2011 г.
ООО "Иванов" , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Иванова И.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО "Петров" , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора Петрова П.П., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.
I . Предмет договора
1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика инженерное обследование стропильных конструкций и перекрытий здания, расположенного по адресу: ____________.
2. Результатом работ должно являться заключения и технические решения.
3. Работы выполняются на основании задания Заказчика. Стоимость подготовки Задания включена в стоимость работ по Договору и отдельной оплате не подлежит.
4. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения работ, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика.
II . Стоимость работ, порядок расчетов
5. Стоимость работ по Договору составляет ____________, в том числе НДС – 18% - ________.
6. Цена Договора является фиксированной и изменению не подлежит. В случае значительного увеличения объема работ изменение Цены Договора возможно лишь путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору, которое после подписания становиться его неотъемлемой частью.
7. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение пяти рабочих дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, и производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Датой оплаты выполненных работ считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
III . Сроки
8. Срок выполнения работ:
Срок начала работ по Договору – __________________;
Срок окончания работ по Договору – _______________.
9. Срок сдачи-приемки работ: с ____________ по ______________.
IV . Обязательства сторон
10. Подрядчик обязан:
а) выполнить все выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором
в объеме и в сроки, предусмотренные Договором;
б) по окончании работы передать ее результат Заказчику;
в) предоставлять возможность Заказчику в любое время проверять ход и качество выполняемой работы.
г) согласовывать готовую техническую документацию с Заказчиком, а при необходимости вместе с Заказчиком - с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления.
11. Заказчик обязан:
а) в сроки, указанные в статье 6 Договора принять результат работы, а при обнаружении отступлений недостатков немедленно уведомить об этом Подрядчика.
б) произвести оплаты выполненных работ в соответствии с разделом II Договора;
в) оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в Договоре.
V .Порядок сдачи и приемки работ
12. Сдача результата работы Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом сдачи-приемки выполненных работ, подписываемым Сторонами, с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.
13. В случае выявления несоответствия результата работы условиям Договора, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и передаёт его Подрядчику. Подрядчик обязан в течение 7 дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.
14. Датой выполнения работ считается дата подписания сторонами акта сдачи-приемки работ или акта устранения недостатков (при их наличии).
VI . Обстоятельства форс – мажора. Порядок разрешения споров
15. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные действия.
16. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
17. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
18. Стороны договора пришли к соглашению, что все споры, вытекающие из договора, в том числе споры о признании договора недействительным (ничтожным), незаключенным передаются на рассмотрение постоянно действующего третейского суда при торгово-промышленной палате самарской области (далее – третейский суд). Решение третейского суда является окончательным и подлежит добровольному исполнению в течение месяца со дня вынесения решения.
19. Стороны обязуются с течение десяти дней с момента возбуждения третейского разбирательства назначить по одному арбитру не из списка судей третейского суда, которые в течение десяти дней избирают председательствующего арбитра по делу, также не из списка судей третейского суда. Арбитр считается назначенным, если в течение десяти дней с момента получения уведомления о возбуждении третейского разбирательства в третейский суд поступило ходатайство стороны о назначении конкретного арбитра, либо передаче права на назначение единоличного арбитра председателю третейского суда.
Объект расположен по адресу:______________________________________ ____________________________________________________________________, кадастровый номер ___________________________________________________, Результатом выполнения кадастровых работ является Акт обследования. 2.1. Цена подлежащих выполнению кадастровых работ в соответствии с твердой сметой составляет____________________________________ тыс.Пример заключения по обследованию зданий
Раздел 7 перенести по конструктивам в раздел 4.4. Раздел 8.3. Работы по усилению и устранению дефектов строительных конструкций, дополнить словами «ПО РАЗРАБОТАННОЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ».
5. Раздел 7. Заключение о техническом состоянии оформить на фирменном бланке, по разработанной организацией, проводящей обследование или типовой форме.
6. Заключение разместить после титульного листа.
Проект договора на техническое обследование здания
4.Обязанности Сторон 4.1. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ: 4.1.2. Согласовать с ЗАКАЗЧИКОМ результаты выполненных работ.
4.1.3. Передать ЗАКАЗЧИКУ техническое заключение здания. 4.2.1. Обеспечить доступ к обследуемым конструкциям.
4.2.2. Предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ техническую документацию по объекту перед началом работ. 4.2.3. Оказывать организационное содействие ИСПОЛНИТЕЛЮ в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в Договоре.
Типовой договор на обследование конструкций с ГУП МНИИТЭП
Использовать однократно проектную документацию только на цели, предусмотренные п. 1.1. Договора. Возместить Подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных Задания на проектирование, вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика.При выполнении ремонтно-строительных работ по разработанному проекту приглашать специалистов Подрядчика для оформления Актов на скрытые работы, согласовав предварительно сроки их проведения (для п. 1.1. б)
Техническое задание на обследование строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловой электростанции, подлежащей реконструкции (рекомендуемая форма)
Техническое задание на инженерное обследование строительных конструкций защитного сооружения гражданской обороны с целью определения его фактического состояния
Количество зданий, строений и сооружений, вводимых в эксплуатацию в соответствии с требованиями энергетической эффективности, средние показатели энергетической эффективности вводимых в эксплуатацию зданий, строений и сооружений, данные о выполнении требований об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов жилых домов, количество многоквартирных домов, вводимых в эксплуатацию после осуществления строительства, реконструкции или капитального ремонта, относимых к разным классам.
Форма № 8
задание на производство инженерно-геологических изысканий для строительства и сооружений (рекомендуемая форма)
Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий для строительства зданий и сооружений (рекомендуемая форма)
Журнал осмотра строительных конструкций и сооружений.
Форма № Г1 (обязательная)
ОАО Концерн Росэнергоатом
Цеховой журнал технического осмотра строительных конструкций зданий и сооружений. Форма № Г2 (обязательная)
Договор на техническое обследование здания
Система технического обследования состояния жилых и производственных и сооружений представляет собой набор следующих мероприятий:
· инструментальный приемочный контроль технического состояния жилых и производственных зданий и сооружений;
· инструментальный контроль технического состояния зданий и сооружений в процессе плановых и внеочередных осмотров (профилактический контроль), а также в ходе сплошного технического обследования и сооружений;
· техническое обследование жилых и производственных зданий для проектирования капитального ремонта и реконструкции;
Вместе с этой страничкой посетители нашего сайта просматривают:
Договор на обследование зданий
В результате наших с Вами обсуждений и переговоров появляется договор на проведение строительно-технической экспертизы.
Техническим обследованием называют комплекс мероприятий, включающий контроль, испытания, анализ и оценивание конструктивных элементов объекта. Выполняют его с целью определить эксплуатационные качества здания, требуется проведение ремонта, либо реконструкции. Также он необходим при определении причины аварий, а также для прогнозирования будущих возможных ситуаций.
Техническое обследование
Заказчик, заключивший договор на , должен быть уверен в том, что у исполнителя достаточный уровень знаний. В процессе обследования специалисты определяют состояние основных элементов здания, выявляют дефекты и причины их появления, выясняют, как они сказываются на эксплуатационных свойствах объекта. Проведя диагностику, специалисты составляют прогноз на будущее.
Клиенту следует заказать техническое обследование здания:
В случае, если запланирована его реконструкция;
Если требуется выяснить, есть ли у здания дефекты и как они повлияют на его эксплуатацию в будущем;
В случае, если в здании произошла авария;
Если проект по строительству был заморожен в течение длительного периода времени.
Начало работ
Прежде, чем заключить договор на техническое обследование здания , требуется подготовить задание. В этом задании клиент указывает причины проведения обследования, его цель и ориентировочные результаты по окончании. В обязательном порядке заказчик указывает то, как планирует эксплуатировать объект по окончании реконструкции. Желательно, чтобы в задании были указаны предполагаемые исполнители, имеющееся у них оборудование, стоимость проведения работ и так далее.
Сначала нужно провести рекогносцировочное обследование участка и полный осмотр самого объекта. Затем специалисты изучают все этапы проектирования и выявляют конструктивные решения. Также они изучают строительные материалы, которые использовались при возведении здания.
Обследование может происходить как в два этапа: предварительное и детальное, так и в один. Все зависит от поставленной задачи, от того, в каком состоянии находится объект и его конструкции, от квалификации специалистов. При этом, часто учитывается и то, что цена детального обследования достаточно высока.
Документы для проверки
Договор на техническое обследование здания – не единственный нужный документ. Помимо него есть еще ряд обязательной документации. Заказчик должен предоставить акт сдачи объекта в эксплуатацию, акт на выполнение нужных работ, все требуемые сертификаты на строительные материалы, журнал проведения работ, паспорт объекта, свидетельства проведенных ранее ремонтов, исполнительная геодезическая документация в строительстве здания и так далее.
Во время предварительного обследования изучается документация, которую удалось достать. В случае отсутствия нужных данных, специалистам могут понадобиться услуги геодезиста, геолога, инженера. Им требуется определить наличие деформаций, выявить недостатки конструкции, создать чертеж объекта.
Смета на детальное обследование включает в себя большое количество проводимых мероприятий. Это и геологические, и гидрогеологические, и геодезические изыскания, проведение испытаний и многое другое.
Договор на техническое обследование зданий с компанией ООО «Геолог» может быть составлен после получения точной сметы расходов. Для этого достаточно прислать техническое задание. Мы предлагаем также исследовательские мероприятия для любого типа здания и успешно работаем по следующим городам и регионам: Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ярославская область, Тульская область, Тверская область, Калужская область, Рязанская область, Брянская область, Владимирская область, Нижегородская область, Воронежская область, Курская область, Тамбовская область, Белгородская область, Пензенская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Псковская область.