Число рождения для женщины.
ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дело № 305-ЭС15-13016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва
Резолютивная часть определения объявлена 18.01.2016
Полный текст определения изготовлен 25.01.2016
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе председательствующего судьи Ксенофонтовой Н.А., судей Разумова И.В. и Шилохвоста О.Ю. рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу государственной компании «Российские автомобильные дороги» на решение Арбитражного суда города Москвы от 11.02.2015 по делу № А40-159308/2014 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 23.07.2015 по тому же делу.
В заседании приняли участие представители:
публичного акционерного общества «Волгомост» (истца) – Бикина К.Е. по доверенности от 01.11.2015 № 11/2015-16, Курина В.П по доверенности от 03.04.2015, Непейвода А.Ю. по доверенности от 09.11.2015 № 17, Свистунова С.А. по доверенности от 01.11.2015 № 11/2015-17;
государственной компании «Российские автомобильные дороги» (ответчика) – Васнёв В.В. по доверенности от 25.12.2015 № Д-15140358, Ильин М.Л. по доверенности от 25.12.2015 № Д-15140359, Сушинский В.А. по доверенности от 12.01.2016 № Д-16140002;
открытого акционерного общества «Донаэродорстрой» (третьего лица) – Усова Е.В. по доверенности от 03.04.2015, Чайка М.А. по доверенности от 06.12.2014 № 182/12.
Заслушав и обсудив доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Ксенофонтовой Н.А., а также объяснения представителей участвующих в деле лиц, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации
установила:
публичное акционерное общество «Волгомост» (далее – акционерное общество) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – компания) о признании недействительным расторжения договора от 28.06.2012 № СТ-2012-283 и продлении срока его действия до 31.12.2015, расторжении договора от 27.10.2014 № ДС-2014-100-3, заключенного между компанией и открытым акционерным обществом «Донаэродорстрой» (далее – общество «Донаэродорстрой»).
Общество «Донаэродорстрой» привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельного требования относительно предмета спора.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 11.02.2015 (судья Назаренков Д.Е.) иск удовлетворен. Суд признал отсутствующим в силу закона и договора от 28.06.2012 № СТ-2012-283 у компании права на произведенный ею односторонний отказ от этого договора, признав договор нарушенным акционерным обществом вследствие действий компании и подлежащим изменению в отношении срока действия в связи с существенным изменением обстоятельств. Договор от 27.10.2014 № ДС-2014-100-3 расторгнут, поскольку при сохранении действия договора от 28.06.2012 № СТ-2012-283 нарушает права истца и третьего лица.
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.04.2015 (судьи Гармаев Б.П., Чепик О.Б., Титова И.А.) решение от 11.02.2015 отменено и в удовлетворении иска отказано.
Суд, учитывая обстоятельства, установленные в данном деле и других делах с участием сторон, признал отсутствие препятствий к выполнению акционерным обществом условий договора от 28.06.2012 № СТ-2012-283 о сроках строительства и наличие в связи с нарушением сроков у компании права на односторонний отказ от договора в силу его условий и пункта 2 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. Право требования расторжения договора от 27.10.2014 № ДС-2014-100-3 не признано судом за акционерным обществом, так как оно не является участником договора.
Арбитражный суд Московского округа постановлением от 23.07.2015 (судьи Завирюха Л.В, Дегтярева Н.В., Нечаев С.В.) постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.04.2015 в части отказа в признании недействительным расторжения договора от 28.06.2012 № СТ-2012-283 и внесении в него изменений отменил, оставив в силе решение от 11.02.2015 в этой части, в остальной части постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.04.2015 оставил без изменения.
Компания подала в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации кассационную жалобу на решение от 11.02.2015 и постановление от 23.07.2015, в которой просит о пересмотре их как незаконных и не соответствующих судебной практике вследствие неправильного применения оснований для расторжения договора по требованию заказчика, в том числе не обусловленному нарушениями договора со стороны подрядчика, нарушения преюдиции ранее принятых по другим делам с участием сторон судебных актов, превышения судом кассационной инстанции полномочий и несоответствия мотивировочных частей обжалуемых судебных актов предмету доказывания и имеющимся доказательствам и оставлении в силе постановления суда апелляционной инстанции.
В связи с указанными нарушениями компания считает подлежащими пересмотру обжалуемые судебные акты в силу статьи Раздел VI. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов > Глава 35. Производство в суде кассационной инстанции > Статья 291.11. Основания для отмены или изменения Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации судебных актов в порядке кассационного производства и присуждения компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок" target="_blank">
Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 10.12.2015 кассационная жалоба компании с делом переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.
Компания подала дополнения к кассационной жалобе, в которых просит о пересмотре обжалуемых судебных актов как не соответствующих нормам права о подряде, неправомерно не признавших за компанией предусмотренное договором и пунктом 2 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации право на отказ от договора в связи с нарушением акционерным обществом сроков выполнения работ и установивших влияние на нарушение сроков ненадлежащего исполнения компанией обязательств, проигнорировавших установленные в других делах обстоятельства исполнения сторонами договора.
Представители компании в судебном заседании поддержали жалобу по доводам, изложены в дополнении к ней.
Акционерное общество в отзыве на кассационную жалобу не согласно с доводом о наличии у компании права на безусловный отказ от договора, предусмотренный статьей Гражданского кодекса Российской Федерации, из-за необсуждения такого основания для прекращения договора в судах нижестоящих инстанций, указало на наличие вины компании в неисполнении договора, оспаривает преюдициальное значение судебных актов по другим делам в том числе в связи с неучастием в них третьего лица, считает постановление суда кассационной инстанции округа соответствующим его компетенции.
Представители акционерного общества в судебном заседании возражали против принятия доводов в обоснование пересмотра обжалуемых судебных актов, изложенных в дополнении к кассационной жалобе, и поддержали изложенную в отзыве позицию о несогласии с доводами компании.
Представители общества «Донаэродорстрой» в судебном заседании поддержали доводы кассационной жалобы компании с учетом дополнений.
Проверив обоснованность изложенных в кассационной жалобе и дополнении к ней доводов, приведенных в отзыве возражений и данных в судебном заседании присутствующими представителями участвующих в деле лиц пояснений, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации считает, что решение от 11.02.2015 и постановление от 23.07.2015 подлежат отмене по следующим основаниям.
Между компанией (заказчиком) и акционерным обществом (подрядчиком) заключен договор от 28.07.2012 № СТ-2012-283 на выполнение комплекса работ по реконструкции автомагистрали М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 1250 - км 1319, км 1373+906 - км 1383+036, Краснодарский край (разработка рабочей документации, землеустроительные дела, разработка документации по планировке территории, подготовка территории, реконструкция).
Компания направила акционерному обществу уведомление от 01.10.2014 № 14183-ПТ об одностороннем внесудебном расторжении названного договора по основанию, предусмотренному абзацем 3 пункта 16.3.1 договора и пунктом 2 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации, мотивируя расторжение многократным, начиная с 21.03.2014, нарушением подрядчиком месячных сроков выполнения работ, предусмотренных календарным графиком, являющимся приложением № 1.2 к договору.
Акционерное общество в настоящем иске неправомерность расторжения компанией договора в связи с нарушением сроков производства работ обосновывает наличием у нее препятствий для исполнения договора, возникших вследствие корректировки заказчиком рабочей документации, несогласования им изъятия земельных участков.
Из материалов дела следует, что документы, подтверждающие, что после заключения договора изменялась рабочая документация и решались вопросы об изъятии земельных участков, относятся к периоду 2012-2013 годов, и отраженные в них обстоятельства учитывались сторонами в двусторонних дополнительных соглашениях в виде согласования новых календарных графиков работ на соответствующие годы при неизменном первоначально установленном в основном тексте договора сроке окончания работ – 31.10.2014.
Дополнительным соглашением от 21.02.2014 № 8 установлен календарный график производства работ (приложение № 1.2 к договору) на 2014 год, несоблюдение сроков выполнения работ после согласования которого в течение 2014 года заказчик вменяет подрядчику в поименованном уведомлении о расторжении договора.
Непредъявление к приемке заказчику выполненных работ после 25.03.2014 установлено в рамках дела № А40-163048/2014 Арбитражного суда города Москвы при проверке законности расторжения компанией договора, инициированной ею в качестве встречного требования по отношению к требованию акционерного общества об оспаривании уведомления о расторжении договора, оставленному в этом деле без рассмотрения.
Поскольку до 2014 года подрядчик согласовывал с заказчиком вопросы исполнения договора в дополнительных соглашениях, и заказчик не основывает прекращение договора на предшествующих этому периоду нарушениях подрядчиком сроков выполнения работ, акционерное общество лишено возможности ссылаться на относящиеся к этому периоду обстоятельства в качестве обоснования неправомерности расторжения договора и отставания в производстве работ в течение 2014 года.
Подписание дополнительного соглашения № 8 с календарным графиком выполнения работ в 2014 году, но с сохранением изначально согласованного срока их окончания указывает на согласие подрядчика с исполнением договора на таких условиях, отсутствие к моменту подписания соглашения препятствий к его исполнению на этих условиях, что подтверждено в данном судебном заседании по рассмотрению кассационной жалобы представителями акционерного общества и общества «Донаэродорстрой», продолжившего реконструкцию дороги.
Согласование в дополнительном соглашении № 8 только изменения промежуточных сроков выполнения работ свидетельствует также о неосновательности после отказа заказчика от договора заявления подрядчиком в рамках данного дела основанного на статьях , Гражданского кодекса Российской Федерации требования об изменении условий договора в связи с существенностью его нарушений заказчиком и изменившихся обстоятельств.
Право заказчика на отказ в одностороннем порядке от исполнения договора (расторжение в одностороннем внесудебном порядке) в случае задержки без уважительных причин подрядчиком более чем на 30 календарных дней сроков начала, окончания работ по объекту и отдельных видов работ предусмотрено пунктом 16.3.1 договора от 28.07.2012 № СТ-2012-283.
Такое же право заказчика в случае нарушения подрядчиком срока выполнения работ предусмотрено пунктом 2 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации.
Нарушение акционерным обществом в 2014 году календарных сроков выполнения работ, явившееся поводом к отказу компании от договора, установлено вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 03.04.2015 по делу № А40-163048/2014, признавшим законность отказа от договора, изложенного в уведомлении от 01.10.2014 № 14183-ПТ.
Встречное неисполнение компанией условий договора в 2012-2013 годах как причина нарушения установленных на 2014 год сроков исполнения акционерным обществом договора опровергнуто вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 13.10.2014 по делу № А40-85344/2014, которым акционерному обществу отказано во взыскании убытков, основанием иска о взыскании которых явилось неисполнение компанией в 2013 году возникших из договора обязанностей.
Обстоятельства, установленные судебными актами по указанным делам, учтены при рассмотрении настоящего дела судом апелляционной инстанции в соответствии с требованиями статьи Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку установлены с участием компании и акционерного общества как участников договора в рамках возникших между ними споров об исполнении договора.
Ссылаясь в процессе рассмотрения данного дела в качестве подтверждения неправомерности отказа компании от договора на наличие права на приостановление работ, предусмотренного в качестве последствия нарушения заказчиком договора статьями , Гражданского кодекса Российской Федерации, и невозможность своевременного исполнения обязательств по договору из-за просрочки исполнения компанией встречных обязательств по нему (статья 406 Кодекса), акционерное общество не представило доказательств уведомления компании о приостановлении работ в связи с допущенными ею нарушениями.
Следующие из данного дела и установленные по названным выше делам обстоятельства исполнения сторонами договора от 28.07.2012 № СТ-2012-283 указывают на правомерность отказа компании от договора и заключения для продолжения реконструкции дороги договора от 27.10.2014 № ДС-2014-100-3 с обществом «Донаэродорстрой», установленную судом апелляционной инстанции.
Констатация обратного судом первой инстанции, поддержанная судом кассационной инстанции округа, противоречит статье Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обстоятельствам исполнения договора от 28.07.2012 № СТ-2012-283, законным и договорным основаниям его прекращения по инициативе заказчика, поэтому принятые этими инстанциями судебные акты подлежат отмене в связи с наличием оснований, предусмотренных частью 1 статьи Раздел VI. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов > Глава 35. Производство в суде кассационной инстанции > Статья 291.11. Основания для отмены или изменения Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации судебных актов в порядке кассационного производства и присуждения компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок" target="_blank">291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
На основании изложенного и руководствуясь статьями , Раздел VI. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов > Глава 35. Производство в суде кассационной инстанции > Статья 291.13. Определение Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, вынесенное по результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления" target="_blank">291.13 – Раздел VI. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов > Глава 35. Производство в суде кассационной инстанции > Статья 291.15. Вступление в законную силу определения Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, вынесенного по результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления вместе с делом" target="_blank">291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации
определила:
решение Арбитражного суда города Москвы от 11.02.2015 по делу № А40-159308/2014 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 23.07.2015 по тому же делу отменить.
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.04.2015 по этому делу оставить без изменения.
Настоящее определение вступает в законную силу со дня его вынесения и может быть обжаловано в порядке надзора в Верховный Суд Российской Федерации в трехмесячный срок.
Председательствующий судья Н.А. Ксенофонтова
Судья И.В. Разумов
Судья О.Ю.Шилохвост
Суд:
Верховный Суд РФИстцы:
ОАО "Волгомост"ОАО "Донаэродорстрой"
ПАО "Волгомост"
Ответчики:
ГК "АВТОДОР"ГК "Российские автомибильные дороги"
Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 512 «О порядке признания нуждающимися в жилых помещениях помещений в собственность бесплатно» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 28, ст. 4210; 2015, № 11, ст. 1607; № 36, ст. 5040) приказываю:
1. Утвердить:
Порядок организации деятельности по предоставлению военнослужащим - гражданам Российской Федерации жилых помещений в собственность бесплатно ( к настоящему приказу);
форму решения о принятии военнослужащего - гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении ( к настоящему приказу);
форму решения об отказе в принятии военнослужащего - гражданина Российской Федерации, проходящего военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении ( к настоящему приказу);
форму решения о снятии военнослужащего - гражданина Российской Федерации, проходящего военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, с учета в качестве нуждающегося в жилом помещении ( к настоящему приказу);
форму акта приема-передачи жилого помещения ( к настоящему приказу).
2. Руководителю Департамента жилищного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации организовать работу:
по принятию военнослужащих - граждан Российской Федерации, указанных в абзацах третьем и двенадцатом пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 22, ст. 2331; 2000, № 1 (ч. II), ст. 12; № 26, ст. 2729; № 33, ст. 3348; 2001, № 31, ст. 3173; 2002, № 1 (ч. I), ст. 2; № 19, ст. 1794; № 21, ст. 1919; № 26, ст. 2521; № 48, ст. 4740; 2003, № 46 (ч. I), ст. 4437; 2004, № 18, ст. 1687; № 30, ст. 3089; № 35, ст. 3607; 2005, № 17, ст. 1483; 2006, № 1, ст. 1, 2; № 6, ст. 637; № 19, ст. 2062, 2067; № 29, ст. 3122; № 31 (ч. I), ст. 3452; № 43, ст. 4415; № 50, ст. 5281; 2007, № 1 (ч. I), ст. 41; № 2, ст. 360; № 10, ст. 1151; № 13, ст. 1463; № 26, ст. 3086, 3087; № 31, ст. 4011; № 45, ст. 5431; № 49, ст. 6072; № 50, ст. 6237; 2008, № 24, ст. 2799; № 29 (ч. I), ст. 3411; № 30 (ч. II), ст. 3616; № 44, ст. 4983; № 45, ст. 5149; № 49, ст. 5723; № 52 (ч. I), ст. 6235; 2009, № 7, ст. 769; № 11, ст. 1263; № 30, ст. 3739; № 52 (ч. I), ст. 6415; 2010, № 30, ст. 3990; № 50, ст. 6600; 2011, № 1, ст. 16, 30; № 17, ст. 2315; № 46, ст. 6407; № 47, ст. 6608; № 51, ст. 7448; 2012, № 25, ст. 3270; № 26, ст. 3443; № 31, ст. 4326; № 53 (ч. I0), ст. 7613; 2013, № 27, ст. 3462, 3477; № 43, ст. 5447; № 44, ст. 5636, 5637; № 48, ст. 6165; № 52 (ч. I), ст. 6970; 2014, № 6, ст. 558; № 23, ст. 2930; № 45, ст. 6152; № 48, ст. 6641; 2015, № 17 (ч. IV), ст. 2472; № 29 (ч. I), ст. 4356; № 51 (ч. III), ст. 7241), на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с Правилами признания нуждающимися в жилых помещениях военнослужащих - граждан Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 512;
по ведению реестра военнослужащих - граждан Российской Федерации, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, и членов их семей.
3. Признать утратившим силу приказ Министра обороны Российской Федерации от 13 октября 2011 г. № 1850 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 512» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 31 января 2012 г., регистрационный № 23077).
Регистрационный № 41810
При получении выписки из решения военнослужащие (граждане, уволенные с военной службы) или их представители представляют в уполномоченный орган (специализированную организацию) документы о сдаче жилого помещения (при подаче документов через представителя прилагается доверенность, подтверждающая наличие у него полномочий, заверенная в установленном порядке) и подписывают акт приема-передачи жилого помещения ( к настоящему приказу).
Выписка из решения и акт приема-передачи жилого помещения выдаются уполномоченным органом (специализированной организацией) военнослужащим (гражданам, уволенным с военной службы) или их представителям под подпись либо направляются иным способом, позволяющим установить факт получения военнослужащими (гражданами, уволенными с военной службы), членами их семей или их представителями выписки из решения и акта приема-передачи жилого помещения.
9. Уполномоченный орган (специализированная организация) в течение трех рабочих дней после получения информации о том, что военнослужащим (гражданином, уволенным с военной службы) или его представителем получены выписка из решения и акт приема-передачи жилого помещения, принимает решение о снятии военнослужащего - гражданина Российской Федерации, проходящего военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, с учета в качестве нуждающегося в жилом помещении (далее - решение о снятии с учета) ( к настоящему приказу) и выдает копию решения о снятии с учета военнослужащему (гражданину, уволенному с военной службы), членам его семьи под подпись либо направляет иным способом, позволяющим установить факт получения военнослужащим (гражданином, уволенным с военной службы), членами его семьи или их представителями копии решения о снятии с учета.
_____________________________
*(1) Приложение к Правилам признания нуждающимися в жилых помещениях военнослужащих - граждан Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 512 (далее - Правила).
Извещение
о распределении жилого помещения N _____
от "__" __________ 20__ г.
Уважаемый __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Вам на семью в количестве ___ человек распределено жилое помещение в
виде: отдельной ____-комнатной квартиры или другого жилого помещения,
предусмотренного статьей 16 Жилищного кодекса Российской Федерации,
общей площадью (без учета площади балконов, лоджий, веранд и террас)
Кв. м, на ____ этаже по адресу:
_______________________________________________________________________.
В случае Вашего и членов Вашей семьи согласия (или отказа) с
распределенным жилым помещением прошу в пятидневный срок заполнить и
направить в уполномоченный орган (специализированную организацию) копию
Сведения
о наличии (отсутствии) жилых помещений, занимаемых
по договорам социального найма и (или) принадлежащих
на праве собственности военнослужащему и (или) членам
его семьи, а также о наличии (отсутствии) жилых помещений
специализированного жилищного фонда, занимаемых
военнослужащим и (или) членами его семьи
(в том числе бывшими)
Я, ________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, личный номер
военнослужащего)
паспорт _______________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность)
зарегистрированный по адресу: __________________________________________
_______________________________________________________________________,
фактически проживающий по адресу: ______________________________________
(адрес фактического места
_______________________________________________________________________,
жительства и вид занимаемого жилого помещения)
сообщаю сведения о себе и о членах семьи (указывается по количеству
членов семьи):
1. _________________________________________________________________
рождения, степень родства)
2. _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные (данные
свидетельства о рождении лица, не имеющего паспорта), дата
рождения, степень родства)
3. _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные (данные
свидетельства о рождении лица, не имеющего паспорта), дата
рождения, степень родства)
признанных вместе со мной нуждающимися в жилых помещениях,
предоставляемых в собственность бесплатно или по договору социального
I. Сведения о наличии жилых помещений, занимаемых по договорам
социального найма и (или) принадлежащих на праве собственности мне и
членам моей семьи:
| № п/п | Почтовый адрес | Основание пользования (договор социального найма или на основании права собственности), дата и реквизиты договора | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 |
II. Денежные средства на приобретение или строительство жилых
помещений, субсидии в виде безвозмездной финансовой помощи или
государственные жилищные сертификаты (ГЖС) мною и членами моей семьи
(получались или не получались, в случае
________________________________________________________________________
получения денежных средств или безвозмездной финансовой помощи
________________________________________________________________________
указать орган, осуществивший выплату, дату и сумму выплаты, в случае
получения ГЖС - орган, выдавший ГЖС, серию и номер ГЖС)
III. Сведения об участии в приватизации жилых помещений моем и
членов моей семьи:
IV. Сведения о ранее занимаемых жилых помещениях по договорам
социального найма и (или) сведения о владении ранее жилыми помещениями
на праве собственности:
| № п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Паспорт (свидетельство о рождении), серия, номер, кем и когда выдан | Почтовый адрес | Вид имущества, площадь, кв. м | Основание пользования (договор социального найма или документ, подтверждающий право собственности), дата и реквизиты договора | Действия, совершенные с ранее занимаемыми жилыми помещениями, реквизиты документов, подтверждающих факт совершения указанных действий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 |
V. Сведения о наличии жилых помещений специализированного жилищного
фонда, занимаемых военнослужащими и (или) членами их семей (в том числе
___________________________________
(наименование уполномоченного органа
от _______________________________,
проживающего (зарегистрированного) по адресу:
________________________________________________________________
(индекс, почтовый адрес, контактные телефоны, электронный адрес)
Заявление
Прошу предоставить мне, ___________________________________________,
жилое помещение в собственность бесплатно согласно извещению N _____
от "__" __________ 20__ г. о распределении жилого помещения по адресу:
________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации
________________________________________________________________________
и административно-территориального образования субъекта Российской
Федерации
________________________________________________________________________
(для городов федерального значения наименование
________________________________________________________________________
административно-территориального образования субъекта Российской
Федерации не указывать)
Члены моей семьи с получением указанного жилого помещения в
собственность бесплатно согласны.
(подпись совершеннолетнего члена семьи, Ф.И.О.)
"__" __________ 20__ г. ________________________________________________
(подпись заявителя, Ф.И.О.)
Подпись заявителя и членов его семьи заверяю.
_____________________________________________________
(наименование должности заверяющего, подпись, Ф.И.О.)
________________________________________________________________________
Решение N _____
о предоставлении жилого помещения
в собственность бесплатно
"__" __________ 20__ г. г. _______________
В соответствии с пунктами 1, 4 Правил предоставления военнослужащим
Гражданам Российской Федерации жилых помещений в собственность
бесплатно, утвержденных постановлением Правительства Российской
жилых помещениях военнослужащих - граждан Российской Федерации и
предоставления им жилых помещений в собственность бесплатно", принято
решение о предоставлении _______________________________________________
(воинское звание)
________________________________________________________________________
на состав семьи ___ человек жилого помещения по адресу: ________________
________________________________________________________________________
в собственность бесплатно.
Состав семьи:
супруга (супруг): ______________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
дети: __________________________________________________________________
(Ф.И.О., даты рождения)
Дата принятия на учет "__" __________ ____ г.
________________________________________________________________________
(дополнительные сведения)
________________________________________________________________________
организации)
___________________________
(подпись, Ф.И.О.)
"__" __________ 20__ г.
________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа (специализированной организации)
Решение N _____
о принятии военнослужащего - гражданина
Российской Федерации, проходящего военную службу
по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации,
на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении
"__" __________ 20__ г. г._______________
В соответствии с пунктом 5 Правил признания нуждающимися в жилых
военнослужащих - граждан Российской Федерации и предоставления им жилых
помещений в собственность бесплатно", на основании заявления и
представленных документов принять на учет нуждающихся в жилом помещении
________________________________________________________________________
(воинское звание, Ф.И.О.)
Состав семьи:
супруга (супруг): _____________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
дети: _________________________________________________________________,
(Ф.И.О., даты рождения)
иные члены семьи: ______________________________________________________
(степень родства, Ф.И.О., даты рождения)
Дата принятия на учет "__" __________ ____г.
________________________________________________________________________
(дополнительные сведения)
________________________________________________________________________
(должностное лицо уполномоченного органа (специализированной
организации)
_____________________________
(подпись, Ф.И.О.)
"__" __________ 20__ г.
________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа (специализированной организации)
Решение N _____
об отказе в принятии военнослужащего -
гражданина Российской Федерации, проходящего военную
службу по контракту в Вооруженных Силах Российской
Федерации, на учет в качестве нуждающегося
в жилом помещении
"__" __________ 20__ г. г. ___________________
В соответствии с ___________________________________________________
(основание для принятия решения)
военнослужащему ________________________________________________________
(воинское звание, Ф.И.О.)
отказано в принятии на учет нуждающихся в жилых помещениях.
________________________________________________________________________
(дополнительные сведения)
________________________________________________________________________
(должностное лицо уполномоченного органа (специализированной
организации)
____________________________
(подпись, Ф.И.О.)
"__" __________ 20__ г.
________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа (специализированной организации)
Решение N _____ о снятии военнослужащего - гражданина
Российской Федерации, проходящего военную службу
по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации,
с учета в качестве нуждающегося в жилом помещении
"__" __________ 20__ г. г. _________________
В соответствии с пунктом 14 Правил признания нуждающимися в жилых
помещениях военнослужащих - граждан Российской Федерации, утвержденных
2011 г. N 512 "О порядке признания нуждающимися в жилых помещениях
военнослужащих - граждан Российской Федерации и предоставления им жилых
помещений в собственность бесплатно", военнослужащий ___________________
(воинское звание)
________________________________________________________________________
снят с учета нуждающихся в жилых помещениях.
________________________________________________________________________
(дополнительные сведения)
________________________________________________________________________
(должностное лицо уполномоченного органа (специализированной
организации)
__________________________
(подпись, Ф.И.О.)
"__" __________ 20__ г.
Акт приема-передачи жилого помещения
"__" __________ 20__ г. г. ________________
Мы, нижеподписавшиеся, _____________________________________________
(должностное лицо уполномоченного органа
________________________________________________________________________
(специализированной организации)
________________________________________________________________________
сдал, а наниматель принял жилое помещение по адресу: ___________________
________________________________________________________________________
(населенный пункт)
________________________________________________________________________
(проспект, улица, переулок и другие)
дом N _______, корпус N _______, квартира N _______.
Наймодатель: ______________________ Наниматель ________________________
(должностное лицо (Ф.И.О.)
уполномоченного органа
(специализированной
организации)
________________________ ________________________
(подпись) (подпись)
Обзор документа
Установлен новый порядок предоставления военнослужащим жилых помещений в собственность бесплатно. Он разработан по следующей причине. Военнослужащие, заключившие контракт о прохождении военной службы до 01.01.1998 и после этой даты, были уравнены в праве на бесплатное получение жилья в собственность. Ранее военнослужащие, заключившие контракт о прохождении военной службы до 01.01.1998, обеспечивались жильем только на основании договоров социального найма.
Жилые помещения предоставляются по месту прохождения военной службы, а при наличии у военнослужащего права на получение жилого помещения по избранному месту жительства - по такому месту жительства.
Определены очередность и процедура распределения жилых помещений. Установлены формы составляемых при этом документов. Согласие военнослужащего с предоставлением распределяемых помещений (отказ от предоставления распределенных помещений) может быть составлено в произвольной форме.
После предоставления жилого помещения предусмотрено обязательное направление военнослужащему копии решения о снятии его с учета в качестве нуждающегося в жилом помещении.
Тут дана точная характеристика людей рожденных 25 января 2016 года, событий, праздников и статистические данные этих суток. Полный календарь этого года по месяцам и дням недели.
Исчерпывающая характеристика — даты календаря 25 января.
- Символ зодиака людей с днем рождения 25.01.16 года — Водолей (с 21 января по 19 февраля).
- Какой 2016 год по восточному календарю — Овца (Коза) — Дерево — Синий (Зеленый), с 08 февраля Обезьяна — Огонь — Красный.
- Стихия знака гороскопа Водолеев, которые были рождены 25.01.16г. — Воздух.
- Подходящая планета людей рожденных в этот день недели – Уран.
- Эта дата пришлась на 4 неделю.
- По календарю в этом месяце январе 31 день.
- Длительность светового дня 25 января – 8 часов 11 минут Восход: 8 часов 36 минут; Заход: 16 часов 47 минут; Долгота ночи: 14 часов 27 минут (данные указаны для широты европейской части России, Украины, Беларуси).
- По календарю время года — зима.
- По григорианскому календарю — Високосный год.
- Лучше использовать по зодиаку цвета, для людей у которых день рождения 25 января 2016 года — Темно-пурпурный, Каштановый, Светло-песочный и Зеленый.
- Деревья подходящие к сочетанию знака зодиака Водолей и 2016 года по китайскому календарю > Береза и Верба.
- Камни – защитные обереги, для людей рожденных сегодня — Азурит, Гематит.
- Весьма подходящие числа для людей которые были рождены 25 января 16 года — ДВА.
- Весьма удачные дни недели для людей рожденных 25 января 2016 года понедельник, вторник и суббота.
- Основные символы сущности, зодиакального знака Водолеев, которые родились в это число — храбрый, остроумный и неосторожный.
Праздники и памятные даты приходящиеся на 25 января.
- Беларусь — День студенчества (Татьянин день).
- Россия — День студента (Татьянин день).
- Казахстан — День студенчества (Татьянин день).
- Украина — День студентов (Татьянин день).
- Россия — День рождения МГУ
- Россия — День штурмана ВМФ РФ
- Англия — День рождения Роберта Бернса
- Народный праздник Татьянин день, Бабий кут — Девочка, которая родилась в Татьянин день, в будущем будет отличной хозяйкой, любой мужчина будет рад такой жене. Если снег, считалось, что лето будет очень дождливое, а теплая метель предсказывала засуху и плохой урожай. Зато когда небо было ясное, а на дворе был морозец - люди ждали богатого урожая.
Христианские (Православные) празднества и даты памяти в этот день года:
- День памяти мчн Татианы Римской и с нею в Риме пострадавших.
- День памяти святителя Саввы I, архиепископа Сербского.
- День памяти прп Мартиниана Белозерского.
- Празднования в честь иконы Божией Матери Акафистная.
- Празднования в честь иконы Божией Матери Млекопитательница.
Празднуются православные именины:
- Илья,
- Макарий,
- Петр,
- Савва,
- Татьяна
- Федор
Даты на которые пришлись религиозные праздники в 2016 году
- Православный праздник пасхи - 01 мая.
- Православное вербное воскресение приходится — 24 апреля.
- Православная Святая Троица отмечается — 19 июня.
- Католическая пасха отмечается в этом году — 27 марта.
- Католический праздник Вознесение Христово (Вознесение Господне) — 5 мая.
- Католический праздник Пятидесятница (Сошествия Святого Духа) — 15 мая.
- Католический праздник День Святой Троицы отмечается в этом году — 22 мая.
- Католический праздник Пресвятое Тело и Кровь Христа — 26 мая.
- Католический праздник Пресвятое Сердце Иисуса — 27 мая.
- Иудейская пасха (Песах) пришлась на — 23 апреля.
- Иудейский праздник Шавуот (Пятидесятница) — 11 июня.
Полная информация про людей появившихся на свет в день 25 января.
Мужчины 25.01.2016 года рождения, не любят сорить деньгами, а так же одалживать и брать в долг, того же они ждут и от своей избранницы. Для друзей он горы свернет, он постоянно и много трудиться для налаживания открытых и честных отношений, и укрепления взаимосвязей. Их больше устраивает общество друзей, а не один конкретный человек, поэтому к чужим они относятся лучше, чем к своей семье. Эти люди, на самом деле умны, а креативность иногда зашкаливает. Конечно, мужчина Водолей не может обойтись без женщины. Но будет ли она любимой для него Водолеи, не особо темпераменты и эмоциональны.
В уединении парень — , обычно мобилизуется, рисует четкий план будущего и набрасывает самые яркие штрихи своего будущего, которые обычно сбываются с поразительной точностью. В целом они не нацелены на семейную жизнь, если эти качества будут отсутствовать. По своей сути мужчина — восточный символ 25 января 2016 г. р. – Синей Деревянной Овцы
, космополит и гражданин мира, лояльно относится к представителям других государств и рас. Он — это яркий, эксцентричный мужчина. Мужу Водолею нельзя ограничивать свободу, ваша семейная жизнь должна быть построена таким образом, чтобы и вы всегда были под рукой, готовой в любую минуту прийти на помощь. Вы должны оставаться для него не разгаданной загадкой, ведь он так любит их разгадывать. Поверьте, все эти качества, для кого-то с лихвой окупят все перечисленные выше недостатки. Если это все же случилось, то мужчина водолей в отношениях будет примерным семьянином, преданным своей супруге и не помышляющим об измене.
Заполучить или привлечь внимание мужчины о которых можно посмотреть календарь на двадцать пятого января 2016 год, сложно, но реально, ведь в каждом человеке можно увидеть то за что можно полюбить. Умение дружить, можно отнести к одним из лучших качеств мужчины знака гороскопа. В семейных отношениях, больше всего ценит дружбу, общие интересы, способность супруги поддержать его в любых жизненных ситуациях. Этот человек интересуется вами как личностью. Мужчина 25.01.16г.
рождения, постоянно анализирует ситуацию, если вы попытаетесь что-то скрыть, он будет прилагать все усилия что бы найти сокрытое. Дети с удовольствием будут ему все рассказывать, т. к. его интересует их жизнь, а сам он прекрасный слушатель. Не забывайте о том, что мужчина Водолей никогда не будет примерным семьянином.
Никто не может понять способ его мышления, ход его мыслей и мотивацию его поступков, и уж тем более, никто не в силах предсказать его поведение. Мужчины 25.01.2016 года рождения, сами по себе очень свободные и никогда не стремятся связаться узами брака, при этом из них получаются прекрасные семьянины, великолепные мужья и примерные отцы. Они не любят строгую одежду: джинсы, толстовки, футболки, джемпера – вот их стиль, демонстрирующий внутреннюю свободу. Он – волк одиночка. Свои цели и интересы ставит на первое место.
Объяснение про женщин рожденных сегодня, 25.01.2016 г., по восточному гороскопу животных.
Женщина 25 января 2016 г. по гороскопу рождения
, патологически ненавидит рамки и, порой, бросает вызов обществу, выходя за них. Когда она вступает в брак, редко заводит романы, а если и заводит, то они быстро заканчиваются. Всегда пунктуальны и всегда выполняют обещанное. Очень проницательна, и обмануть ее бывает невозможно.
Её партнёр должен знать, что этой яркой женщине нужно давать в отношениях свободу. Открытие нового, интересного и захватывающего, пребывание в бесконечном поиске свежих идей и мыслей — вот чем отличается от других необыкновенная девушка. Женщина по календарю на 25 января 2016 года рождения, легко даст вам деньги в долг, но если вы будете брать и не возвращать, то больше на помощь рассчитывать не стоит. Весьма занимательна, является не таким корыстным человеком. Она способна с большим удовольствием помогать людям.
Женщина которая родилась 2016 году 25 января
, никогда не сможет промолчать, особенно если дело касается чести. Им важно сохранять уверенность в себе. В голове каждый день рождается куча новых идей, которые, мечтает воплотить сразу же. Их категорически нельзя ограничивать в свободе действий. Для нее, секс приятен, только тогда, когда на него не уделяешь много внимания. Лучше всего у женщины, получится то, что не связано с тотальным принуждением и она проявит себя там, где требуется наличие острого ума не менее острого слова. Ей часто не хватает пространства и свободного времени, которые для нее жизненно необходимы. Это нежное невесомое создание, но она способна постоять за себя.
Под знаком гороскопа Водолей, были рождены прославленные люди
Календарь — таблица на 2016 год с днями недели
Таблица календарь на январь 2016 года |
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Таблица календарь на февраль 2016 года |
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | ||||||
Таблица календарь на март 2016 года |
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Таблица календарь на апрель 2016 года |
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Таблица календарь на май 2016 года |
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Таблица календарь на июнь 2016 года |
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Таблица календарь на июль 2016 года |
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Таблица календарь на август 2016 года |
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Таблица календарь на сентябрь 2016 года |
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Таблица календарь на октябрь 2016 года |
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Таблица календарь на ноябрь 2016 года |
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Таблица календарь на декабрь 2016 года |
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Число дня рождения 8 дает способности к бизнесу, предприимчивость, неустрашимость во всех сферах и областях жизни, особенно в коммерции и индустрии.
Устремляясь только вперед, эти люди успешно осуществляют свои планы и намерения, выполняют задуманное: сказывается их воля и сильный характер, способность не жалеть себя и других. А сопротивление, преграды на пути, противники только подхлестывают, усиливают их энергию и работоспособность.
Это самое странное и самое трудное число. С одной стороны его можно представить как сумму 4 + 4, что говорит о том, что характеру его людей вдвойне свойственны качества людей числа 4. С другой стороны, число 8 имеет и свои собственные свойства. Например, оно может означать горе, печаль и, одновременно, успех, иногда - мирового значения. Людей числа 8 отличает большая сила воли и резко выраженная индивидуальность, в общении им свойственна внешняя холодность и отстраненность, хотя, на самом деле они способны на самые горячие чувства.
Счастливый день недели для числа 8 - среда
Ваша планета - Уран
Совет:
У «восьмерок» редкостные административные способности, умение управлять коллективами, увлекая людей за собой. Особенно это проявляется в области политики, на военном поприще, в деловом мире, где они могут быть жестоки и беспощадны. Но люди с числом рождения 8 судят людей, подбирают себе друзей по их достатку, положению в обществе.
Важно:
Стремление к власти, успеху, спорт.
Восьмерка формирует делового материалиста, сильного, со сложным устройством внутреннего мира. Из всех ситуаций человек восьмёрки найдёт выход, никогда не попадёт впросак, всегда будет казаться богаче, чем есть на самом деле. Его жизнь сопряжена с постоянно меняющимися ситуациями, заставляющими принимать неожиданные смелые решения.
Это число покровительствует учёным, новаторам и компьютерщикам, лётчикам и космонавтам, телевизионщикам, связистам. Восьмёрка вынуждает человека много раз в жизни переходить с одного уровня на другой. Люди восьмёрки стремительно передвигаются по эволюционной лестнице, среди них много Посвящённых. Круг общения этих людей меняется с каждым поворотом судьбы.
Любовь и секс:
Если эти люди вступают в ранний брак, их партнерам потребуется огромная выдержка, ибо именно в этот период они полностью захвачены работой и горят желанием добиться поставленных целей. В этом случае они могут разрушить любовные отношения. Поэтому им подходят более поздние браки. К тому времени у них все наладится, и чувства станут более стабильными.
В целом, если выбор партнера сделан правильно, эти люди являются верными, любящими супругами, хотя они и привносят в брак некоторые особенности. Кстати, многие из них готовы пожертвовать браком ради карьеры в любом возрасте.
Число рождения для женщины
Число рождения 8 для женщины Волевая, властная, напористая женщина. В глубине души очень ранима и остро нуждается в любви и понимании. Порой скрывает за внешней сдержанностью сильные чувства и сексуальность. Ей чужд эгоизм в любовных отношениях, хотя в других случаях она может проявлять его в полной мере. У нее "от любви до ненависти - один шаг". Невысказанные переживания разрушают ее. Зачастую она сама усложняет хорошие отношения и портит жизнь своему избраннику. Ей необходим интеллектуальный партнер, с таким же сильным характером, который способен противопоставить ее амбициям свои собственные. Равноправный союз и совместные обязательства пойдут на пользу не только им, но и окружающим. Ее бесполезно умолять о любви. Или любит и добивается своего, или не любит, позволяя себя любить, но без притязаний на право собственности, свободы и воли. В отношениях с ней не следует "лезть к ней в душу", обвинять в неверности, искать недостатки, уговаривать сдерживать свои эмоции. Но можно ценить ее страстность, чувствительность, а также практичность и оригинальность.Число рождения для мужчины
Число рождения 8 для мужчины
Независимый, самоуверенный и самодостаточный мужчина. Он обладает сильной волей, честностью, искренностью и настойчивостью. Может быть важным, даже надменным, подавлять партнера, а может быть скромным и не выставлять свои достижения напоказ. Ему всегда нужен стимул для движения вперед. Не любит быть зависимым, но стремиться к полному контролю над людьми.
Может быть мягким, рассудительным, добрым и любящим, а может быть жестким и даже злобным. Его негативное проявление эмоций может быть устрашающим. Удачлив в делах. Потребность в деятельности и постоянная занятость могут подавлять близкие отношения. Его заинтересует интеллектуальная и чувственная женщина, которая ценит его и подчиняется ему в личных отношениях.
При ухаживании он использует то природное обаяние, то, порой раздражающую настойчивость. Под напором его энергии трудно устоять. Он и сам нуждается в восхищении и любви, как и в награде за все свои усилия и достижения. Тщательно обдумывает супружество, обращая большое внимание на финансовую надежность будущей семьи, так как сам бережлив. На деле может быть щедрым и понимает, что деньги - это инструмент воплощения мечты и планов. Ошибка в выборе супруги обойдется ему дороже, чем кому бы то ни было. Поскольку он постоянно занят делами, то не будет против того, чтобы супруга взяла на себя бытовые заботы и устроила ему комфорт дома.
Число рождения 25
Люди, рожденные 25-го числа, сочетают в себе такие черты, как мягкость, переменчивость и жадность. Они легко идут на незаконные действия. У них великолепно развиты деловые качества, но игра и спекуляция притягивает их. Они романтичны и умны, ищут духовного общения. Их тянет как магнитом к деловым людям, особенно к тем, кто хорошо обеспечен, таких людей они идеализируют.
В возбужденном состоянии их энергия велика, но в сексе они среднячки. Они счастливы с деловыми и одновременно духовно-богатыми людьми.
Их девиз: "Перемены лучше, чем покой".
Они легко раздражаются, вспыльчивы, нетерпеливы. Подчас могут попасть в дурную компанию из-за любви к легким деньгам.
Их слабые места - кожа, пищеварение.
Квадрат Пифагора или психоматрица
Качества, перечисленные в ячейках квадрата, могут быть сильными, средними, слабыми или отсутствующими, все зависит от количества цифр в ячейке.
Расшифровка Квадрата Пифагора (ячейки квадрата)
Характер, сила воли - 4
Энергетика, харизма - 2
Познание, творчество - 1
Здоровье, красота - 1
Логика, интуиция - 1
Трудолюбие, мастерство - 1
Удача, везение - 1
Чувство долга - 1
Память, ум - 0
Расшифровка Квадрата Пифагора (строки, стролбцы и диагонали квадрата)
Чем выше значение, тем более выражено качество.
Самооценка (столбец «1-2-3») - 7
Зарабатывание денег (столбец «4-5-6») - 3
Потенциал таланта (столбец «7-8-9») - 2
Целеустремленность (строка «1-4-7») - 6
Семейность (строка «2-5-8») - 4
Стабильность (строка «3-6-9») - 2
Духовный потенциал (диагональ «1-5-9») - 5
Темперамент (диагональ «3-5-7») - 3
Знак китайского зодиака Коза
Каждые 2 года происходит смена Стихии года (огонь, земля, металл, вода, дерево). Китайская астрологическая система делит годы на активные, бурные (Ян) и пассивные, спокойные (Инь).
Вы Коза стихии Дерево года Инь
Часы рождения
24 часа соответствуют двенадцати знакам китайского зодиака. Знак китайского гороскопа рождения, соответствующий времени появления на свет, поэтому очень важно знать точное время рождения оно оказывает сильное воздействие на характер человека. Утверждается, что по гороскопу рождения можно точно узнать особенности своего характера.
Самое яркое проявление качеств часа рождения будет иметь место, если символ часа рождения совпадает с сим-волом года. Например, человек, рожденный в год и час Лошади, проявит максимум качеств, предписанных это-му знаку.
- Крыса — 23:00 — 01:00
- Бык — 1:00 — 3:00
- Тигр — 3:00 — 5:00
- Кролик — 5:00 — 7:00
- Дракон — 7:00 — 9:00
- Змея — 09:00 — 11:00
- Лошадь — 11:00 — 13:00
- Коза — 13:00 — 15:00
- Обезьяна — 15:00 — 17:00
- Петух — 17:00 — 19:00
- Собака — 19:00 — 21:00
- Свинья — 21:00 — 23:00
Знак европейского зодиака Водолей
Даты: 2013-01-21 -2013-02-18
Четыре Стихии и их Знаки распределяются следующим образом: Огонь (Овен, Лев и Стрелец), Земля (Телец, Дева и Козерог), Воздух (Близнецы, Весы и Водолей) и Вода (Рак, Скорпион и Рыбы). Поскольку стихии помогают описать основные черты характера человека, то включив их в наш гороскоп, они помогают составить более полное представление о той или иной личности.
Особенности этой стихии - тепло и влажность, гибкость, делимость, приспособляемость. В Зодиаке этим качествам соответствует воздушный тригон (треугольник): Близнецы, Весы и Водолей. Тригон Воздуха считается тригоном идей и интеллектуальности. Принцип: обмен, контакт.
Воздух определяет контакты и взаимосвязи. Стихия Воздуха наделяет человека такими качествами, как подвижность, деятельность, живость, переменчивость, гибкость, проворность, восприимчивость, вездесущесть, безграничность, любознательность. Воздух независим, свободен. Он отвечает за основные процессы на Земле - движение, размножение, продолжение рода, то есть за передачу жизни.
Люди, в чьих гороскопах выражена стихия Воздуха, имеют сангвинический темперамент. Такие люди могут производить впечатление. Они быстры в решениях и делах, легко и быстро схватывают любую информацию, затем все это в переработанном по-своему виде передают другим людям. Они мгновенно приспосабливаются к любым переменам и изменениям в жизни. Им свойственна духовная гибкость, лабильность психики, подвижность ума, они неутомимы, пока увлечены каким-то делом. Однообразие их утомляет.
К недостаткам характера людей стихии Воздуха можно отнести отсутствие основательности и глубины в сфере мышления, в сфере чувств и деятельности, они весьма ненадежны, на них нельзя положиться. Они слишком поверхностны, нервозны, нерешительны, их цели и планы постоянно колеблются, меняются. Но свои недостатки они могут преподнести как достоинства.
Ни один тригон не обладает такими способностями к дипломатии и светскому образу жизни, как тригон Воздуха. Это виртуоз в умении устанавливать многочисленные и разнообразные связи, схватывать, связывать и использовать разнородную информацию. Люди Воздуха не терпят оседлого образа жизни, деловой рутины, чаще всего не имеют стабильной профессии, если только она не связана с информацией, поездками и контактами.
Наибольший успех люди тригона Воздуха имеют в области науки, техники, мира искусств, особенно литературы. А журналистика - это просто их стихия. Лучшими помощниками этих людей в работе являются их постоянное стремление к все новым и новым впечатлениям, новому опыту, беспрерывному обмену мыслями и идеями, взглядами и мнениями с окружающими их людьми и их умение устанавливать быстрые связи и контакты. Их идеал - находиться в центре всех событий.
Чаще всего люди стихии Воздуха не вписываются в общепризнанные рамки из-за тяги к свободе, они не любят обязательств, избегают излишней драматизации отношений. Даже обычная семейная жизнь для них может казаться определенным «крестом», от которого они будут стараться ускользнуть или, по крайней мере, его облегчить.
Однообразие и монотонность - их злейший враг, поэтому кризисы в сфере любви и брака для них обычная история. Их поверхностные чувства могут быстро воспламеняться и воодушевляться, а близкие контакты завязаться даже с первой встречи и с первым встречным, но все это будет продолжаться ровно до встречи со следующим объектом восторга и восхищения, до новой причины воодушевления и увлечения.
Родителям и воспитателям детей тригона Воздуха особое внимание следует обратить на их чрезмерный идеализм, поверхностность мышления, подверженность чужому влиянию. Поэтому необходимо как можно раньше заложить в них тот нравственный стержень, который будет их опорой в жизни. Поскольку ребенок данного тригона очень подвержен как плохим, так и хорошим влияниям, очень важно, кто находится рядом с ним. Роль родителей в выборе друзей очень важна. С таким ребенком надо быть постоянно в контакте, участвовать в его делах и находиться рядом во время отдыха, тогда духовная связь родителей и ребенка сохранится до конца жизни.
Самое большое преимущество людей этой стихии - умение контактировать с окружающим миром, умение связывать людей и обстоятельства, а самая большая опасность - душевное и духовное раздробление, часто вызывающее излишние переживания и разочарования.
Телец, Лев, Скорпион, Водолей. Фиксированный крест - это крест эволюции, стабильности и устойчивости, накопления, концентрации развития. Он использует опыт прошлого. Он дает устойчивость, твердость, прочность, стойкость, стабильность. Человек, в гороскопе которого Солнце, Луна или большинство личностных планет находятся в фиксированных знаках, отличается консерватизмом, внутренним спокойствием, непоколебимостью, упорством, настойчивостью, терпением, выносливостью, рассудительностью. Он яростно сопротивляется тому, что ему пытаются навязать, и способен дать отпор кому угодно. Ничто так не раздражает его, как необходимость что-либо менять, какой бы области жизни это ни касалось. Он любит определенность, последовательность, требует гарантий надежности, чтобы быть защищенным от любой неожиданности.
Хотя у него нет резких порывов, легкости в принятии решений, которые присущи другим знакам, но зато он отличается постоянством мнений, устойчивостью в своих привычках и жизненных позициях. Он привязан к своей работе, может работать без устали, «до упаду». Так же постоянен в своих привязанностях к друзьям и близким, крепко и стойко держится за кого-либо или за что-либо, будь то материальная ценность, социальное положение, верный друг, преданный единомышленник или близкий и любимый человек. Люди фиксированного креста верны, преданны и надежны, это рыцари слова. На их обещания всегда можно положиться. Но стоит их лишь один раз обмануть, и их доверие потеряно, может быть даже навсегда. У людей фиксированного креста сильно выражены желания, страсти, они действуют только из собственных побуждений и всегда полагаются на собственное чутье. Их чувства, симпатии и антипатии непоколебимы, незыблемы. Невзгоды, неудачи и удары судьбы их не сгибают, а любое препятствие лишь усиливает их упорство и настойчивость, так как придает им новые силы для борьбы.
В Водолее проявляется стихия Воздуха в зоне трансформации. Главные планетарные управители - планеты Уран и Сатурн.
Символ Водолея - это человек, держащий два сосуда, в одном из которых живая вода, а в другом - мертвая. Если вы Водолей, то значит - человек, разделяющий Добро и Зло, Черное и Белое. На внешнем уровне вы, как правило, очень активны, общительны, коммуникабельны, вас притягивает все новое, все, что касается духовного роста - это у вас от стихии Воздуха. Обычно вы быстро входите в контакт с любым человеком, часто стремитесь к свободе в своих идейных убеждениях, к равенству и братству вообще. Этот лозунг “Свобода, Равенство, Братство” символизирует три воздушных знака Зодиака: “Братство” - это Близнецы, “Равенство” - Весы, “Свобода” - Водолей.
Водолеи обожают свой круг знакомых и друзей, не могут жить без общения с близкими людьми, очень ценят людей и легко устанавливают дружеские отношения с любыми людьми. Если Вы рождены под этим знаком, то можете объективно оценивать человека и обстановку. На внутреннем уровне у Водолеев уже начинает звучать Вода следующего знака Рыб, которая формирует такие качества, как изменчивость, способность к трансформации и духовному такту. Ваше отношение к знакомым людям в течение жизни может резко меняться. Несмотря на свою внешнюю активность, вы внутренне как бы изолированы, имеете некоторую отстраненность, вы умеете занять позицию наблюдателя. Вы никогда не лезете в центр событий, часто имеете экстравагантное, оригинальное поведение, мышление, идеи. Но, несмотря на свою экстравагантность, вы почти всегда обладаете способностью к самонаблюдению за своим сознанием, к самоконтролю. У вас могут подчас наблюдаться спонтанные психологические способности, способности к проникновению в тайны психики вплоть до вспышек откровения, которые доходят до пророчества.
Вы всегда стремитесь не только к оригинальности в своих проявлениях, но зачастую к оригинальному образу жизни. Иногда вы высказываете неординарные мысли, которые опережают время и не укладываются в головах современников. Бывает, что завтра вы можете отбросить то, чему поклонялись вчера, вы вполне можете также высказывать очень резкие суждения по одному и тому же вопросу. Примером такого Водолея был поэт и философ В.Соловьев, который, блестяще выступая в различных диспутах, с огромной убедительностью показывал всем правомерность своей точки зрения, разбивал в спорах доводы оппонентов. А вслед за этим, нисколько не смущаясь, вставал на противоположную точку зрения и легко доказывал обратное, опровергая самого себя. Поэтому, в худшем варианте, вы часто ругаете то, к чему раньше склонялись, что в прошлом было вам близко, а сегодня оказалось чуждым. Вообще вы отличаетесь очень быстрыми и неожиданными связями в обществе.
Кроме того, много перемен происходит в вашей жизни, часто неожиданных. Профессия становится вашим хобби, а хобби перерастает в профессию, и порой вы не можете отделить одно от другого. В низшем варианте это звучит так: “Твоя сберкнижка - моя сберкнижка”. В худшем случае вы - анархист, человек без моральных устоев, игрок в жизни. Вы часто ведете экстравагантный образ жизни, валяете дурака, изображаете из себя клоунов и фокусников. Вы как бы смешиваете понятия Добра и Зла из двух сосудов, делая из них невообразимые коктейли. Поэтому с вами надо быть очень осторожным. Если говорить о динамике вашего развития, то это постоянные, внезапные перевороты, иррациональные и оригинальные, а затем медленное и неуклонное притяжение к одному из полюсов, к одному из мнений.
Ваши духовные проблемы заключаются в том, чтобы очистить свое сознание от иллюзорности, поставить во главу угла своей духовной эволюции высокие идеалы божественного откровения информации, которые изливаются на нас в виде информационного потока. Вы очень интересный человек, к вам часто в головы приходят оригинальные идеи, мысли, информация, которая порой не укладывается у вас в голове. Вы как бы принимаете информацию из будущего, и вам порой бывает очень трудно в этом разобраться. Ваша духовная кармическая цель заключается в том, чтобы разобраться в этой информации, перевести ее на понятный людям язык и дать ее окружающим. Страна Водолея - Россия. От Водолея мы имеем широту души, стремление к свободе. А от худшего - крайности, когда люди сначала целуются и потом дерутся.
Среди Водолеев можно встретить много фантастов, фокусников, манипуляторов и артистов оригинального жанра. Водолеями были писатели Жюль Верн, Диккенс, И.Крылов, Жуковский, Стендаль, Бомарше, писатель Гаршин и Владимир Высоцкий; ученые Менделеев и Эдисон; очень оригинальные и загадочные музыканты - Мендельсон, Шуберт, Моцарт.
Знаменитые Водолеи: Башмет, Байрон, Березовский, Белуши, Бойль, Бомарше, Барышников, Брехт, Бэкон, Ванга, Ворошилов, В. Вулф, Высоцкий, А. Гайдар, Галилей, Гофман, Добрынин, Джойс, Диккенс, Дунаевский, Дарвин, Ельцин, Иоселиани, Арт. Лебедев, Лещенко, Линкольн, Кабо, Эл. Купер, Китаро, Кэрролл, Ландау, Мейерхольд, Менделеев, Моэм, А.Мень, Маликов, Мане, Моцарт, И. Мендельсон, Морозов, Ал. Матросов, Муравьева, Йоко Оно, Парфенов, Пенкин, Пришвин, Рамакришна, П. Рабанн, Рабле, Рейган, Сафин, Сименон, С. Ситроен, Сведенборг, Салтыков- Щедрин, Траволта, Талейран, Укупник, Фрунзе, Чкалов, Шаляпин, С. Шелдон, Экслер, Эйзенштейн, Ярмольник.
Смотри видео :
Водолей | 13 знаков зодиака | Телеканал ТВ-3
На сайте представлена сжатая информация о знаках зодиака. Подробную информацию можно найти на соотвествующих сайтах.