Договор оказания услуг по монтажу. Договор на монтаж, образец, бланк

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 605-15

«», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Петрова, действующего на основании Устава, с одной стороны и

Общество с ограниченной ответственностью «», именуемое в дальнейшем Подрядчик ,в лице Генерального директора Иванова, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по устройству внутренних сетей отопления, водоснабжения, канализации, ливневой канализации и стояков пожарного водоснабжения, в соответствии с Приложением № 1 (Приложение № 1 является неотъемлемой частью настоящего договора) и сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты фактически выполненных работ и оплатить.

1.2. Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя подряд расположенный по адресу: Московская область, г. Видное, Московское шоссе вл. 2, именуемый в дальнейшем "Объект".

1.3. Сроки выполнения работ:

2. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Общая стоимость работ по договору подряда составляет: 3 900 000 (три миллиона девятьсот тысяч) рублей.

2.2. Оплата выполненных работ осуществляется поэтапно за фактически выполненные работы, исходя из объемов, указанных в Приложении № 1 и предоставленных Подрядчиком первичных документов в форме КС-2 и КС-3, подписанных Заказчиком.

2.3. Объем выполненных работ уточняется после подписания акта о приемке выполненных работ.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1. Подрядчик за пять дней извещает Заказчика о готовности к сдаче работ, либо до 25 числа каждого месяца о выполнении этапа работ.

3.2. Устраняются недостатки работ, после чего подписывается документ, подтверждающий их устранение (если они выявлены).

3.3. Проводится непосредственно сдача и приемка результата работ, после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания договора.

3.4. Подрядчиком составляется и Сторонами подписывается акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязуется :

4.1.1. Производить расчеты с Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора.

4.1.2. Осуществлять приемку работ в порядке и в сроки, установленные настоящим договором при обязательном подписании Акта о приемке выполненных работ(КС №-2)

4.1.3. Предоставить общежитие из расчета 3000 руб./мес./чел., а также питание из расчета 5000 руб./мес./чел., которое оплачивается Подрядчиком, проводя взаиморасчеты с Заказчиком.

4.1.4. Предоставлять строительные материалы Подрядчику для проведения строительно-отделочных работ.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Контролировать ход, сроки и качество выполнения работ Подрядчиком по настоящему договору.

4.2.2. Осуществлять контроль за целевым использованием и техническим состоянием переданного оборудования и при выявлении нарушений требовать от Подрядчика их устранения или возврата оборудования.

4.2.3. При нарушении качества работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, не производить оплату данных работ до устранения Подрядчиком брака (недостатков /несоответствий/, дефектов).

4.2.4. Принимать решения о допустимости выявленных незначительных отклонений (недостатков/ несоответствий/ дефектов) без их устранения и привлечения Подрядчика к ответственности, предусмотренной настоящим Договором.

4.2.5. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

4.2.6. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4.3. Подрядчик обязуется :

4.3.1. Выполнить все работы, являющиеся предметом настоящего договора, с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

4.3.2. Самостоятельно определять график работы своего персонала для обеспечения выполнения ремонта оборудования в установленные сроки, предусмотренные настоящим договором, Техническим заданием (Сводным техническим заданием), согласованной Сторонами ведомостью объемов работ.

4.3.3. Обеспечить полную сохранность и работоспособность имущества в соответствии со статьей 714 ГК РФ, переданного Заказчиком для выполнения работ по настоящему договору.

4.3.4. Своевременно осуществлять техническое обслуживание, ремонт и перевозку, полученного от Заказчика имущества и по истечению действия настоящего договора или первому требованию Заказчика по акту приема-передачи вернуть полученное от него имущество.

4.3.5. Своевременно известить Заказчика, если переданное имущество утеряно, повреждено или признано непригодным для использования.

4.3.6. Перед проведением работ, являющихся предметом настоящего договора, довести до сведения своего персонала требования Рабочей и Технологической документации, а также требования качества и безопасности выполняемых работ.

4.3.7. В случае если Заказчиком будут обнаружены работы, качество выполнения которых не соответствует условиям Договора, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в разумный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

4.3.8. Подрядчик своими силами обеспечивает надлежащую охрану результатов работ, строительных материалов , оборудования, строительной техники и другого имущества на территории строительной площадки от начала работ и до завершения строительства и приемки Заказчиком выполненных работ.

4.3.9. Окончательная приемка завершенного строительством Объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

5.2. Стороны несут ответственность за нарушение мероприятий по обеспечению выполнения требований охраны труда и требований охраны окружающей среды.

5.3. Подрядчик несет ответственность за следующие нарушения обязательств по настоящему договору:

5.3.1. За невыполнение работ в установленные сроки.

5.3.2. За несоответствие квалификации своего персонала и несоблюдение им норм и правил по охране труда, радиационной, технической, пожарной и экологической безопасности.

5.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством РФ.

5.5. Подрядчик обязуется не привлекать иностранных граждан с нарушением норм миграционного законодательства и обеспечить контроль допуска на территории «Заказчика» иностранных работников.

5.6. В случае нарушения норм миграционного законодательства Подрядчик возмещает Заказчику понесенный ущерб.

5.7. Споры, связанные с исполнением настоящего договора, разрешаются путем переговоров. При не достижении согласия в переговорах споры подлежат урегулированию в претензионном порядке. Претензии рассматриваются сторонами в течение 30 календарных дней с момента их получения. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в Арбитражном суде Московской области.

5.8. При нарушении Подрядчиком сроков окончания этапа работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,2 % за каждый день просрочки.

6. Конфиденциальность

6.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету договора, ходу его исполнения и полученным результатам.

6.2. Разглашение конфиденциальной информации (полное или частичное), а также ознакомление с ней третьих лиц возможно только по соглашению сторон.

6.3. Сторона договора, разгласившая конфиденциальную информацию, ставшую ей известной при исполнении условий настоящего договора, возмещает другой стороне причиненные ей этими действиями убытки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Стороны не вправе передавать третьим лицам, равно как и использовать не в целях настоящего договора информацию ограниченного доступа, ставшую им известной (доступной) в рамках заключения и исполнения настоящего договора.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Уступка права (требования) по настоящему договору третьим лицам производится исключительно с письменного согласия Заказчика, полученного на основании письменного запроса от Подрядчика.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

8.1. Стороны вправе расторгнуть настоящий договор досрочно, на любом этапе, по обоюдному согласию.

8.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

8.3. Настоящий договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по соглашению сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме путем оформления Дополнительного соглашения.

8.4. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке за систематическое нарушение и несоблюдение персоналом Подрядчика правил по охране труда, радиационной и промышленной безопасности.

8.5. В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Подрядчиком условий настоящего договора.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно - пожара, наводнения, землетрясения, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то стороны имеют право расторгнуть настоящий договор и, в этом случае, ни одна сторона не будет иметь право на возмещение убытков.

10. Сроки действия договора

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующими нормативными актами и нормами законодательства РФ.

11.2. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из сторон.

ДОГОВОР №________________
на монтаж оборудования для устройства наружной канализации

г. Москва «___» _______________ 2009 г.

ООО «Системы для дома», в лице Генерального директора Светлова Михаила Константиновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется произвести монтаж и запуск в эксплуатацию станцию глубокой биологической очистки …………………., а Заказчик обязуется оплатить работы по монтажу и стоимость оборудования в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Виды и объем выполняемых работ Стороны согласовывают в смете, приложенной к настоящему Договору. Приложения подписываются обеими сторонами, и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Если в процессе монтажа по желанию Заказчика будут внесены изменения в работе, требующие дополнительного оборудования, материалов и дополнительных работ, то стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору. Заказчик обязуется выплатить полную стоимость дополнительного оборудования, материалов и работ.

2. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА ОБОРУДОВАНИЕ И РАБОТЫ

2.1. Гарантийный срок эксплуатации дополнительного оборудования составляет 12 месяцев с момента отгрузки Заказчику.

2.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

2.3. В случае желания Заказчика выполнить некоторые виды работ своими силами, гарантийный срок на данные работы не распространяется.

2.4. При частичном выполнении работ силами Заказчика гарантийный срок на работы, выполненные Исполнителем, оговаривается отдельно.

2.5. Исполнитель не отвечает за последствия, вызванные выходом из строя очистной станции в случае нарушения условий эксплуатации и технического обслуживания.

2.6. В случае поступления сточных вод в объеме, не соответствующем _______ м. куб. в сутки, и имеющих концентрацию загрязняющих веществ не соответствующих СНиП 2.04.03-85 Исполнитель снимает с себя ответственность за качественные показатели очищенной воды.

2.7. Необходимо предусматривать вытяжную вентиляцию очистной установки через стояк внутренней канализационной сети здания. Над стояком необходимо предусматривать вытяжную часть, которая должна быть выведена на кровлю на высоту не менее 0,3 м.

2.8. В случае расположения места поставки товара в зонах санитарной охраны населенных пунктов, заповедниках, заказниках или в случае отведения очищенных стоков в водные объекты, очистные установки необходимо комплектовать системой доочистки и обеззараживания очищенной воды.

3. ЦЕНА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость оборудования и работ по данному договору составляет …………………………………………………………………………………………………………………………….

3.2. Оплата выполняемых работ производится Заказчиком в рублях РФ на основании счета Исполнителя. Стороны могут оговорить другие способы оплаты, согласованные в Дополнительном соглашении к настоящему Договору.

3.3. Заказчик обязуется производить 100% оплату за выполняемые работы в течение срока действия Счета на оплату. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет и/или в кассу Исполнителя. Оплата стоимости работ по Договору производится в следующем порядке:
1 этап: При подписании Договора Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере 100% стоимости оборудования и 50% стоимости выполняемых работ, в соответствии со сметой приложенной к настоящему Договору, что составляет ……………………………………………………………………………………………….
2 этап: После подписания сторонами акта выполненных работ Заказчик выплачивает Исполнителю в течение 3 (Трех) рабочих дней оставшуюся стоимость выполненных работ, что составляет ……………………………………………………………………………………………………………………………

3.4. Оплата дополнительных работ и материалов производится по доп.соглашению см.п.1.3.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Исполнитель обязуется в течение _____ рабочих дней с момента оплаты осуществить монтаж и запуск в эксплуатацию оборудования при условии соблюдения Заказчиком сроков оплаты, указанных в п. 3.3. настоящего Договора.

4.2. Срок начала работ сообщается Исполнителем Заказчику доступными средствами связи (телефон, факс, электронная почта и т.д.) не позднее, чем за 2 суток до начала работ по монтажу.

4.3. В случае неготовности объекта к проведению монтажа срок, указанный в п.4.1., не считается нарушенным Исполнителем. Сроки могут быть изменены по соглашению сторон.

4.4. Срок выполнения работ может быть увеличен на количество дней неблагоприятных для их выполнения (погодные условия).

4.5. Продолжительность выполнения работ автоматически продлевается на дни официальных праздников в РФ.

4.6. Заказчик не позднее, чем за 7 суток извещает Исполнителя доступными средствами связи (телефон, факс, электронная почта и т.д.) о готовности принять специалиста Исполнителя на участке для завершения исполнения договорных обязательств.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. Исполнитель обязуется в оговоренный срок выполнить монтаж оборудования, а также произвести запуск в эксплуатацию оборудования.

5.2. По завершению работ Исполнитель обязуется произвести уборку объекта, вывоз мусора, связанного с проведением работ по настоящему Договору.

5.3. Исполнитель уведомляет Заказчика о дне запуска в эксплуатацию оборудования не позднее, чем за 1 сутки до даты приемки.

5.4. Заказчик обязан сообщить о готовности или неготовности приступить к приемке работ.

5.5. В случае неготовности Заказчика принять работы Исполнитель не несет ответственности за нарушение сроков выполнения работ.

5.6. Заказчик обеспечивает в день приемки явку уполномоченных представителей.

5.7. Сдача результата работ (запуск в эксплуатацию оборудования) оформляются актом выполненных работ, подписанным уполномоченными представителями сторон (руководители или лица, действующие на основании доверенности). Доверенность прилагается к акту.

5.8. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом. Сторона, не подписавшая акт, обязана в течение трех дней письменно сообщить о причинах отказа и обосновать их. При несообщении этих сведений односторонний акт считается подписанным и действительным.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Предоставить объект, на котором будут осуществляться работы по монтажу, в состоянии, обеспечивающем нормальное проведение работ.

6.2. При возникновении обстоятельств, препятствующих выполнению монтажных работ со стороны Заказчика, Заказчик обязан принять меры по устранению таких препятствий.

6.3. Предоставить помещение для складирования материалов и инструмента и обеспечить его сохранность.

6.4. Выделить место для размещения на участке прицепа–дачи для проживания монтажной бригады в количестве 4 человек. При невозможности размещения на участке прицепа–дачи Заказчик оплачивает дополнительно 30% от стоимости Договора, в соответствии с Окончательной сметой на монтаж.

6.5. Обеспечить проезд автотранспорта к объекту для доставки оборудования (в том числе и крупногабаритного) и материалов.

6.6. Обеспечить возможность монтажа краном крупногабаритного оборудования.

6.7. Обеспечить объект и монтажную бригаду на объекте электроэнергией, водоснабжением и санузлом.

6.8. В случае невыполнения Заказчиком дополнительных обязанностей Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение сроков выполнения работ и увеличения сметной стоимости.

7. АРБИТРАЖ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПРЕТЕНЗИИ

7.1. Стороны будут принимать все усилия к тому, чтобы разрешение всех споров осуществлялось путем переговоров. В случае если Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам в результате проведения переговоров, то разрешение споров продолжается в претензионном порядке. Срок на рассмотрение претензии устанавливается равным 10 (Десяти) календарным дням. Все письменные требования и претензии направляются Сторонами в оригиналах, по почте, заказными письмами с уведомлением. В случае, если Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам путем направления претензий, споры передаются на рассмотрение в суд в соответствии с законодательством РФ.

7.2. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

7.3. За просрочку исполнения своих обязательств по настоящему Договору, Сторона, нарушившая свои обязательства, выплачивает добросовестной Стороне пени в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки выполнения вышеуказанных обязательств, но не более 5% от суммы неисполненного обязательства. Вопрос о начислении пени и штрафных санкций всегда остается на усмотрение пострадавшей Стороны. Пени и штрафы в целях налогового учета начисляются только после письменного признания (полного либо частичного) претензии пострадавшей Стороной или вступления в силу судебного решения.

7.4. Уплата штрафных санкций не освобождает Сторону, нарушившую условия Договора, от исполнения своих обязательств по данному Договору.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по данному Договору в случае, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовок, войны, актов или действий органов власти, а так же других обстоятельств непреодолимой силы, находящихся за пределами контроля сторон.

8.2. Для стороны, для которой наступили обстоятельства, упомянутые в п. 8.1 настоящего Договора, срок выполнения обязательств продлевается на период действия упомянутых обязательств.

8.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 7 (семи) дней с даты их возникновения письменно уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств и их прекращении. Не уведомление в течение 7 дней с момента возникновения вышеупомянутых обстоятельств лишает сторону, подвергшуюся их действию, права ссылаться на них как на основание освобождения выполнения обязательств по настоящему Договору.

8.4. Сертификат(ы), выданные соответствующими Торгово-Промышленными Палатами региона действия обстоятельств непреодолимой силы, будут являться достаточным свидетельством возникновения вышеупомянутых обстоятельств и их продолжительности.

8.5. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Договора продолжают действовать более трех месяцев с момента их возникновения, каждая сторона вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору. При прекращении действия Договора по форс-мажорным обстоятельствам Стороны производят взаиморасчеты в течение 15 дней с даты прекращения Договора или фиксируют взаимные претензии и задолженности в Протоколе, если взаиморасчет невозможно провести по причине действия форс-мажорных обстоятельств.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств, а в части взаиморасчетов – до полного их погашения.

9.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны Договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.

9.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора (полностью или частично) регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.4. Досрочное расторжение настоящего Договора возможно только при наличии соглашения Сторон. В иных случаях досрочное расторжение настоящего Договора возможно только в судебном порядке.

9.5. Все изменения, дополнения к настоящему Договору должны быть выполнены в письменной форме и подписаны Сторонами.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор подразумевает и представляет полное согласие между Сторонами относительно предмета этого Договора.

10.2. С момента подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему считаются утратившими силу.

10.3. Под письменной формой подразумеваются все согласования, достигнутые Сторонами, в том числе, с помощью телеграмм или телефаксов при условии, что возможно установить место их отправления.

10.4. Стороны признают юридическую силу факсимильных копий документов, обеспечивающих исполнение настоящего Договора, с обязательной последующей заменой их на оригиналы в течение 10 рабочих дней с момента обмена.

10.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, на русском языке, каждый из которых является подлинным и имеет одинаковую юридическую силу.

10.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично свои права или обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны.

10.7. Все Приложения к настоящему Договору оформленные в соответствие с условиями настоящего Договора являются его неотъемлемой частью.

10.8. По всем иным вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства РФ.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

г. Москва «__» _________ 201__ года.

Закрытое акционерное общество «__________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Открытое акционерное общество «_______», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора ____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор оказания услуг по монтажу о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие услуги:
1.1.1. приобрести фланцевые задвижки «________» в количестве __ штук.
1.1.2. демонтировать изношенные задвижки в количестве __ штук.
1.1.3. осуществить монтаж новых задвижек в количестве __ штук.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором возмездного оказания услуг, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
2.1.2. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе, состоянии оказываемых Услуг.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оплачивать оказываемые Исполнителем Услуги в порядке, размерах и в сроки, указанные в настоящем Договоре возмездного оказания услуг.
2.2.2. Предоставлять Исполнителю дополнительную информацию и документацию, необходимую для оказания услуг.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Требовать оплаты Услуг в соответствии с условиями Договора.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Немедленно предупредить Заказчика об обстоятельствах, которые создают невозможность оказания Услуг.
2.4.2. Оказать Услуги, предусмотренные настоящим Договором, лично.

3. Стоимость оказания Услуг и порядок оплаты
3.1. Общая цена Услуг по настоящему Договору возмездного оказания услуг составляет _________ рублей __ копеек, включая НДС - 18 %, в том числе:
3.1.1. приобретение фланцевых задвижек «_______» в количестве __ штук по цене _______ рублей __ копеек за одну задвижку, включая НДС - 18 %. Всего на ________ рублей __ копеек, включая НДС - 18 %;
3.1.2. демонтаж изношенных задвижек в количестве __ штук по цене _______ рублей __ копейки за каждую, включая НДС - 18 %. Всего на сумму ________ рублей __ копеек, включая НДС - 18 %.
3.1.3. монтаж новых задвижек в количестве __ штук по цене _______ рублей __ копейки за каждую, включая НДС - 18 %. Всего на сумму _________ рублей __ копейки.
3.2. Оплата Услуг Исполнителя производится Заказчиком единовременным авансовым платежом в размере 100 % (ста процентов) не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора возмездного оказания услуг.
3.3. Обязанность по оплате считается исполненной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. Сроки оказания Услуг
4.1. Срок оказания Услуг - с «__» ________ 201_ года по «__» ________ 201_ года включительно.

5. Порядок сдачи - приемки Услуг
5.1. По завершению оказания Услуг Исполнитель передает Заказчику акт оказания Услуг в двух экземплярах на бумажном носителе.
5.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения подписывает акт оказания Услуг или представляет мотивированный отказ.
5.3. В случае отказа Заказчика от подписания акта оказания Услуг, он направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки Услуг с перечнем необходимых доработок и сроками их выполнения.
5.4. Если по истечении указанного срока Заказчик не направит в адрес Исполнителя подписанный акт оказания Услуг или мотивированный отказ, то Услуги считаются оказанными в полном объеме, надлежащего качества.
5.5. Исполнитель вправе направить Заказчику по адресу, указанному в п. 7.5.2. Договора возмездного оказания услуг, заключение по итогам оказания Услуг, а также акт оказания Услуг по почте, при этом действует порядок сдачи-приемки Услуг, изложенный в п.п. 5.1. - 5.4. Договора.

6. Ответственность Сторон, Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств в соответствии с действующим законодательством РФ и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора возмездного оказания услуг. В случае если такие обстоятельства длятся более месяца, Стороны должны провести переговоры относительно дальнейшей судьбы настоящего Договора. Если о вышеупомянутых событиях не будет сообщено другой Стороне в течение 10 (десяти) календарных дней с момента наступления данных событий, Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основания освобождения от ответственности за неисполнение или не надлежащее исполнение Договора.
6.2. Ответственность Сторон за ненадлежащее выполнение условий Договора возмездного оказания услуг наступает при условии предъявления одной из Сторон письменной претензии о нарушении условий Договора.
6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами и вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров. В случае невозможности путем переговоров достичь соглашения по спорным вопросам в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной претензии, споры разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.

При организации бизнеса по монтажу систем отопления неизбежно возникает вопрос о том, как подготовить образец договора на монтаж системы отопления. И здесь имеются разные пути и способы решения этой проблемы. Комплект документов может быть сформирован на основе разнообразных договоров, широко представленных в Интернете. Следует однако, учитывать, что здесь все может оказаться гораздо сложнее, чем, кажется на первый взгляд, и подготовить образец договора на монтаж отопления будет задачей, едва ли посильной человеку без специального образования. Как и всякому договору подряда, при монтаже отопления имеется специфика, которая меняется от случая к случаю, и которую приходится учитывать в каждом соглашении. К примеру, специфично может быть определение способа выполнения работ, когда заказчику очень важна методика действий исполнителя, привлечение к исполнению работ постороних - субподрядчиков. Если объемы работ большие, и их осуществление будет многоэтапным, возможно предусмотреть предоплату целиком за все работы или отдельно за каждый этап. Указывать эти важные обстоятельства надлежит все же не в самом тексте договора, а в отдельном документе, которое будет выступать приложением к нему. Аналогично следует поступить и с перечнем материалов и оборудования - их лучше тоже детально указать, конкретизируя, с какой стороны они предоставляются. Передачу их также надлежит оформлять документально, по актам приема-передачи. Отдельный акт составляется для приемки работ.

Все эти моменты требует времени и усилий для анализа, которые не всегда в наличии у человека, не обладающим юридическим образованием. В этом случае придется искать альтернативные варианты решения вопроса. Конечно, договор монтажа системы отопления может быть подготовлен с привлечением юриста, но следует отдавать себе отчет в том, что это будут дополнительные, и часто – заметные расходы. Оптимальным вариантом в этой ситуации будет договор на монтаж системы отопления, сформированный с использованием богатого функционала нашего сервиса. Все, что требуется из оборудования для пользования нашим сервисом – это компьютер с доступом в Интернет и браузером, а также принтер для распечатки документов. Чтобы подготовить договор на монтаж отопления, следует ответить на вопросы опросного листа, заполнить поля ввода и отправить документы на печать.

Сборка отопления коттеджа имеет важные комплектующие. Все комплектующие отопления очень важны. Поэтому выбор всех частей монтажа нужно делать грамотно. Система отопления насчитывает, крепежную систему, расширительный бачок терморегуляторы, провода или трубы, фиттинги, циркуляционные насосы, радиаторы, автоматические развоздушиватели, механизм управления тепла котел отопления. На данной вкладке веб сайта мы попбробуем помочь определить для своей дачи необходимые узлы конструкции.

Договор на монтаж отопления образец

Договор № 21

на монтаж системы видеонаблюдения

г. Красноярск

ООО "Лимон", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Иванова И.П. действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО "Охрана предприятий", именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Шумилина П.И. действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется собственными силами (без привлечения субподрядных организаций) с использованием собственного (ой)/ арендованного (ой) оборудования, техники и персонала, за свой риск выполнить работы по монтажу системы видеонаблюдения (далее - работы) здания ООО "Лимон", расположенного в г. Красноярске, ул. Советская, 24 (далее - объект) и сдать объект, готовый к эксплуатации Заказчику в установленные настоящим договором сроки.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке, установленном п.7 настоящего договора, а Заказчик гарантирует Подрядчику оплату выполненных работ Получателем.

1.3. Виды и объем работ указаны в смете, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1).

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Календарные сроки выполнения работ определяются графиком выполнения работ (Приложение №3), который Заказчику предоставляется Подрядчиком на момент подписания настоящего договора.

Продолжительность работ: 30 дней с даты подписания настоящего договора сторонами.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

3.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ вышеупомянутого объекта необходимыми материалами и оборудованием.

3.2. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования.

3.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставляемых для выполнения контракта материалов, оборудования до подписания акта выполненных работ и передачи соответствующих документов.

3.4. Реализация материалов, не использованных Подрядчиком при выполнении работ по данному объекту и оплаченных Заказчиком, осуществляется Заказчиком.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1.Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать объект Заказчику в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

4.1.2.Обеспечить:

Данный объект необходимыми материалами и оборудованием;

Производство работ в полном соответствии со сметой, установленными нормами и правилами;

Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

4.1.3. Обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

4.1.4. Известить Заказчика в 3-дневный срок о завершении работ по объекту.

4.1.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

Непригодности или недоброкачественности материалов, оборудования.

Возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

Иных, не зависящих от Заказчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.6. Обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования и другого имущества на площадке, где Подрядчиком производятся работы (далее - рабочая площадка) до приемки Заказчиком объекта.

4.1.7. Обеспечить содержание и уборку рабочей площадки. Произвести уборку мусора в течение 24 часов после окончания работ.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Гарантировать оплату выполненных Подрядчиком работ;

4.2.2. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

4.2.3. Передать Подрядчику для производства работ объект в 3-дневный срок со дня подписания настоящего договора по акту на период выполнения работ и до их завершения.

4.2.4. При завершении работ принять выполненные Подрядчиком работы.

4.2.5. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные п.7 настоящего контракта.

4.2.6. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1. Работы должны выполняться по адресу г. Красноярск, ул. Советская, 24 в соответствии с графиком выполнения работ, который предоставляется Подрядчиком на момент подписания контракта.

5.2. Заказчик назначает своего представителя (указать ФИО представителя) Малеева Виктора Ивановича, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляют контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям контракта.

Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

5.3. По согласованию сторон на рабочей площадке при необходимости будут производиться совещания по решению возникающих в ходе работ вопросов.

5.4. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в п. 2 настоящего контракта.

5.5. Обеспечение общего порядка на рабочей площадке является обязанностью Подрядчика.

5.6. Подрядчик письменно информирует Заказчика за 2 дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере готовности. Готовность принимаемых конструкций и работ, подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций, актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Получателя, внесенного в журнал производства работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

5.7. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.8. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ.

Если Заказчик не удовлетворены ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то они излагают свое мнение в журнале производства работ. Подрядчик обязан принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале.

6. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Приемка, выполненных работ производится Заказчиком на основании письменного извещения Подрядчика об окончании выполнения этапа работ в течение 3 (трех) календарных дней или по объекту в целом. Подрядчик должен передать пакет исполнительной документации за 3 (три) календарных дня до начала приемки выполненных работ. Приемка выполненных работ производится с участием представителей Подрядчика, Заказчика.

6.2. Приемка этапа выполненных работ осуществляется на основании подписанных Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2 (ст.753 Гражданского кодекса РФ) и исполнительной документации на выполненные работы.

6.3. Приемка завершенных работ осуществляется на основании акта приемки в эксплуатацию законченного объекта и при наличии согласований соответствующих надзорных органов.

6.4. Приемка объекта производится в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Получателем письменного извещения Подрядчика о его готовности.

6.5. Подрядчик должен передать Заказчику за 3 (три) дня до начала приемки готового объекта один экземпляр исполнительной документации в составе определенном Заказчиком, согласно настоящему контракту. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам.

6.6. Подрядчик после оформления приемки выполненных работ Заказчиком не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных контрактом подряда, которые остались невыполненными или выполнены ненадлежащим качеством перед подписанием акта о его приемке. В этом случае к акту прилагается перечень недоделок с указанием сроков их устранения.

7. ОПЛАТА РАБОТ

7.1. Цена настоящего договора составляет 245618,54 (Двести сорок пять тысяч шестьсот восемнадцать) руб. 54 коп.(с учетом НДС _____%) согласно смете.

7.2. Заказчик оплачивает выполненные работы следующим способом:

Предоплата в размере 30% от цены договора в течение 10 банковских дней с даты подписания сторонами настоящего договора;

Остальная сумма выплачивается в течение 10 банковских дней со дня подписания сторонами акта выполненных работ (форма КС-2), справки стоимости работ (форма КС-3).

7.3. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на счет Заказчика.

7.5. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения настоящего договора вправе изменить не более чем на десять процентов, предусмотренные настоящим договором объем работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение, которых заключен настоящий договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных настоящим договором, но связанных с работами, предусмотренными настоящим договором. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену договора.

8. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ. ГАРАНТИЯ

8.1. Все материалы, оборудование и работы должны:

Быть соответствующих видов, описанных в локальном сметном расчете и соответствовать указаниям Заказчика;

Поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и подтверждаться соответствующими сертификатами, должны иметь технические паспорта, руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

8.2. Заказчик имеет право осматривать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для производства работ. Подрядчик обязан предоставить образцы строительных материалов в соответствии с выбором и требованиями Заказчика. Все образцы строительных материалов должны быть предоставлены Подрядчиком за его счет.

8.3. Подрядчик гарантирует:

o Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта работ в соответствии с локальным сметным расчетом, действующим законодательством РФ, в том числе Градостроительным кодексом РФ, в соответствии со СНиПами (ст.754 ГК), но в части не противоречащей действующему законодательству РФ.

o Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

8.4. Гарантийный срок эксплуатации объекта - 24 месяцев со дня подписания Заказчиком акта приемки в эксплуатацию законченного объекта. Результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям контракта о качестве. Гарантия качества результата работы распространяется на все, составляющее результат работы.

8.5. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляются Подрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

8.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную комиссию, которая составляет соответствующий акт фиксирования дефектов и недоделок и их характера, что не исключает права сторон обратиться в Арбитражный суд Томской области по данному вопросу.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, исправляются им за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

9.3. Превышение Подрядчиком стоимости работ, не подтвержденные соответствующими дополнительными соглашениями сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются последним за свой счет, при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

9.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9.6. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. При невыполнении или частичном невыполнении любой из сторон обязательств по данному контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую сторону в течение 5 дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.

10.3. Не извещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно п. 10.2. влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

12 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Все изменения, дополнения и приложения к договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями сторон. Все изменения, приложения и дополнения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями настоящего договора, являются его неотъемлемой частью.

12.2. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров, при не достижении согласия споры решаются в Арбитражном Суде Томской области.

12.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12.4. Срок действия договора устанавливается с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору.

12.5. К договору прилагается копия лицензии Подрядчика на соответствующий вид деятельности и является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 3).

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

13.1. Приложениями к настоящему договору являются следующие документы:

Приложение № 1 - Смета;

Приложение № 2 - График выполнения работ;

Приложение № 3 - Копия лицензии Подрядчика с приложением перечня видов работ.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.