Договор на монтажные работы с ип образец. Договор подряда на выполнение строительных работ

В разделе собраны образцы договоров подряда на оказание различных работ и услуг, которые вы можете взять за основу при составлении своего собственного договора подряда.

Образец договора подряда между физическими лицами

15.05.2014 Образцы договора подряда

ДОГОВОР ПОДРЯДА МЕЖДУ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ На текущий ремонт квартиры общей площадью 109 квадратных метров, находящейся по адресу ________________________________________, именуемой в дальнейшем Квартира ________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и __________________________________________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о ни­жеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по …

Образец акта КС-2 и КС-3 (скачать)

06.05.2014 Образцы договора подряда

Для ведения бухгалтерского и налогового учетов, действующее законодательство обязывает все хозяйственные операции документально оформлять надлежащим образом. Так для приемки всех выполненных строительно-монтажных работ различного назначения, а также для осуществления расчетов между заказчиком и подрядчиком, последним оформляются и предоставляются соответствующие документы: — акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2); справка о стоимости выполненных работ и …

Образец претензии заказчику по договору подряда

29.04.2014 Образцы договора подряда

Генеральному директоруООО «Заказчик»__________________ ПРЕТЕНЗИЯ _______________ года между ООО «Заказчик» и ООО «Подрядчик» был заключен договор подряда № 02 (далее – Договор) по условиям которого ООО «Подрядчик» обязалось в срок до 30.04.2012 выполнить проектирование в стадии РД, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на объекте «__________» по адресу: ____________________.В соответствии с актами выполненных работ (КС-2) № 1 от …

Образец договора на выполнение работ между предприятием и физическим лицом

28.04.2014 Образцы договора подряда

ДОГОВОР ПОДРЯДА г. ___________ «__»________ 20__ г. _______________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и гр. _______________________, проживающий по адресу: ___________________, паспорт серии _______ № ______, выдан ________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН Подрядчик обязан: 1.1. …

Образец договор подряда на выполнение подрядных работ

28.04.2014 Образцы договора подряда

Образец договора подряда

28.04.2014 Образцы договора подряда

ДОГОВОР ПОДРЯДА г. ___________ «__»________ 20__ г. _________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик …

Образец договора подряда на выполнение работы с использованием материала заказчика

28.04.2014 Образцы договора подряда

ДОГОВОР ПОДРЯДА г. ___________ «__»________ 20__ г. _________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. По настоящему договору Подрядчик …

Образец акта приемки-сдачи выполненных работ

28.04.2014 Образцы договора подряда

АКТ ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ г. ___________ «__»________ 20__ г. Во исполнение договора подряда, заключенного «__»________ 20__ г., Подрядчик сдает, а Заказчик в лице _______________ принимает следующие работы: ________________________________________________________________________ Качество работы проверено полномочным представителем Заказчика в присутствии Подрядчика и соответствует требованиям ___________________________________________________________. Согласно представленным ________________________________________ расходы Подрядчика на __________________________ составляют _______ рублей, которые Заказчик обязуется …

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему договору Подрядчик обязуется построить , именуемый в дальнейшем «Объект», в соответствии с Техническим заданием (Приложение №) и Сметой (Приложение №), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые для выполнения работ условия, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

1.2. Техническое задание состоит из следующей технической документации: .

1.3. Оплата выполненных работ производится в размере, предусмотренном Сметой, в следующем порядке и в следующие сроки: .

1.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

1.5. Срок действия договора: Начало работ: «»2019 года. Окончание работ: «»2019 года.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

  • застраховать риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества;
  • осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с Техническим заданием и Сметой;
  • сообщать Заказчику о необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства;
  • приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика при неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение о дополнительных работах и увеличении сметной стоимости в течение десяти дней;
  • обеспечить строительство материалами, в том числе деталями, конструкциями, или оборудованием;
  • исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
  • соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.

2.2. Подрядчик вправе:

  • требовать в соответствии со ст.450 ГК пересмотра Сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость работ превысила Смету не менее чем на %;
  • требовать возмещения разумных расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации.

2.3. Заказчик обязуется:

  • своевременно предоставить для строительства земельный участок (площадь и состояние предоставляемого земельного участка должны обеспечивать своевременное начало работ, нормальное их ведение и завершение в срок);
  • передавать Подрядчику в пользование необходимые для осуществления работ здания и сооружения, обеспечивать транспортировку грузов в его адрес, временную подводку сетей энергоснабжения, водо- и паропровода и оказывать другие услуги: ;
  • оплата предоставленных Заказчиком услуг, указанных в предыдущем подпункте настоящего пункта, осуществляется на следующих условиях: ;
  • при обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением работ отступлений от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику (Заказчик, не сделавший такого заявления, теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки).

2.4. Заказчик вправе:

  • вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемая этим дополнительная работа по стоимости не превышает десяти процентов указанной в Смете общей стоимости строительства и не меняет характера предусмотренных настоящим договором работ;
  • осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

3.1. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по настоящему договору работ, обязан немедленно приступить к их приемке.

3.2. Заказчик организует и осуществляет приемку результата работ за свой счет.

3.3. Сдача результата работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются актом, подписанным обеими Сторонами. При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой Стороной.

3.4. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в настоящем договоре цели и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Если при строительстве и выполнении связанных с ним работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению настоящего договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

4.2. Подрядчик гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении следующего гарантийного срока: .

4.3. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, Стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства России.

4.4. Договор составлен в экземплярах.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик

Заказчик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

г. Москва «___»__________20__г.

1.2. Конкретный перечень, объем Работ и требования к их выполнению установлены Техническим заданием (Приложение к настоящему Договору). Подрядчик обязан за свой счет выполнить также Работы, которые хотя прямо и не обозначенные в Договоре, в Техническом задании, однако являются необходимыми или обычно производящимися для достижения результата Работ выполняемых в соответствии с Техническим заданием (Приложение к настоящему Договору). Любые такие работы считаются включенными в состав Работ.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п.1.1. настоящего Договора, в следующие сроки:

Дата начала Работ – ______________________;

Дата окончания Работ - ______________________.

1.4. Сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки) определяются в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение к настоящему Договору).

1.5. Вышеуказанные сроки выполнения Работ могут быть изменены по соглашению Сторон путём подписания соответствующего дополнительного соглашения.

1.6. Место размещения Объекта ___________________________________________.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору определена Сторонами в Смете (Приложение № ____) и составляет ______________________________________ рублей, в том числе НДС 18 % в сумме ________________________ рублей (далее – «цена Договора»). Цена Договора является твердой и не подлежит изменению в период выполнения Работ, в том числе в случае изменения индексов инфляции, изменения курса валют .

В случае выполнения Подрядчиком работ на сумму, размер которой составляет меньше, чем стоимость отдельных работ, указанная в Смете (Приложение к настоящему Договору), оплата производится в соответствии с Актами сдачи-приемки выполненных работ (по форме КС-2) Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), включающими перечень, объем и стоимость работ согласно Сметы (Приложение к настоящему Договору).

2.1.1. Подрядчик подтверждает, что цена Договора учитывает все Работы, предусмотренные разделом 1 настоящего Договора, включая предвидимые или непредвидимые Подрядчиком, а также учитывает все риски, которые в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации относятся на Подрядчика.

2.1.2. Подрядчик удовлетворен правильностью и достаточностью цены Договора и подтверждает, что в основу расчета цены Договора положены сведения, документы, результаты осмотров и проверок в отношении Работ.

2.2. Превышение Подрядчиком стоимости работ по Договору относится на счет Подрядчика и оплате Генподрядчиком не подлежит.

2.3. Генподрядчик производит оплату выполненных работ ежемесячно в течение ___ (_________) * * календарных дней после подписания Сторонами ежемесячных Актов сдачи-приемки выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), при условии предоставления Подрядчиком ежемесячных отчетов в соответствии с п. 3.1.20. настоящего Договора, а равно документов, указанных в п. 4.4.1.-4.4.2. настоящего Договора, на основании выставленного Подрядчиком счета-фактуры. В случае задержки выставления Подрядчиком счета-фактуры и\или задержки в предоставлении документов, указанных в п. 4.4.1.-4.4.2. настоящего Договора, срок оплаты увеличивается на соответствующее количество дней просрочки плюс 7 (семь) дней. При этом задержка в оплате выполненных работ по причинам, указанным в настоящем пункте, не будет признаваться неисполнением Генподрядчиком своих обязательств по Договору.

· лабораторный контроль;

· геодезический контроль.

ü Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в соответствии со СНиП 3.05.05 – 84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы в ходе выполнения работ: применять новейшие технологии , своевременно обеспечивать персонал актуализированной нормативно-технической документацией, производить сбор информации об изменениях в рабочей документации.

ü В процессе выполнения работ Генподрядчик вправе контролировать качество выполнения работ Подрядчика, соответствие выполненных ими работ техническим требованиям и техническим правилам, условиям настоящего договора, совместимость с работами, выполненными другими подрядчиками, их соответствие Техническому заданию.

ü Подрядчик обязуется сдачу-приемку выполненных работ, на сдаваемых объектах осуществлять с техническим надзором Генподрядчика совместно с инспекторами Ростехнадзора, Госэнергонадзора, Госпожнадзора, представителями проектной организации в соответствии со СНиП 3.01.04-87.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКОМ

5.1. При осуществлении выплат по настоящему Договору, Генподрядчик в счет обеспечения исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору осуществляет удержание в размере ___ % от суммы каждого платежа.

5.2. Уплата суммы удержания производится на основании оригинала счета на оплату и Заявления Подрядчика, в котором обосновывается право Подрядчика на выплату удержаний, в течение ____ рабочих дней после __________________________________ при условии:

(а) подписания Генподрядчиком последнего Акта сдачи-приемки выполненных работ;

(б) Сторонами подписан Акт сверки взаимных расчетов .

5.1. Подрядчик не позднее 5 (пяти) дней до выплаты авансового платежа обязан предоставить безусловную безотзывную банковскую гарантию возврата авансового платежа на сумму, равную авансовому платежу. Примерная форма банковской гарантии приведена в Приложении №__ к Договору. Перед предоставлением банковской гарантии Генподрядчику текст банковской гарантии подлежит окончательному письменному согласованию с бенефициаром (Генподрядчиком).

Срок действия каждой гарантии должен составлять не менее срока исполнения обязательств сторонами, начиная с даты выдачи банковской гарантии.

В случае, если действие банковской гарантии истекает до наступления конечного срока исполнения обязательств Сторонами Подрядчик обеспечит предоставление, до даты, выпадающей за 40 (сорок) дней до истечения срока действия такой банковской гарантии, другую банковскую гарантию взамен истекшей, которая будет удовлетворять требованиям настоящего пункта, на сумму банковской гарантии с истекающим сроком действия. После предоставления Подрядчиком Генподрядчику другой банковской гарантии взамен истекшей, Генподрядчик вернет предыдущую банковскую гарантию. В случае, если Подрядчик не предоставит другую банковскую гарантию взамен истекшей в соответствии с требованиями настоящего пункта, Генподрядчик вправе потребовать возврата суммы аванса.

5.2. В течение _____ дней с момента подписания настоящего Договора/ или /Не позднее ___ дней до выплаты первого авансового платежа/, Подрядчик обязан предоставить Генподрядчику безусловную безотзывную банковскую гарантию, обеспечивающую надлежащее исполнение Договора Подрядчиком перед Генподрядчиком, согласно которой, банк-гарант обязуется уплатить бенефициару (Генподрядчику) денежную сумму в рублях РФ размером не менее 10 % от цены Договора, указанной в п. 2.1., по представлении бенефициаром (Генподрядчиком) письменного требования об уплате денежной суммы в пределах суммы гарантии. Примерная форма банковской гарантии приведена в Приложении №__. Текст банковской гарантии подлежит окончательному письменному согласованию с Генподрядчиком перед предоставлением ее бенефициару (Генподрядчику).

Банковская гарантия должна действовать с даты выдачи до _____________ года включительно. В случае продления срока исполнения обязательств по настоящему Договору, срок действия банковской гарантии подлежит продлению. В случае, если действие банковской гарантии истекает до наступления окончания гарантийного срока, Подрядчик обеспечит предоставление, до даты, выпадающей за 40 (сорок) дней до истечения срока действия такой банковской гарантии, другую банковскую гарантию взамен истекшей, которая будет удовлетворять требованиям настоящего раздела, на сумму банковской гарантии с истекающим сроком действия. После предоставления Подрядчиком Генподрядчику другой банковской гарантии взамен истекшей, Генподрядчик вернет предыдущую банковскую гарантию. В случае, если Подрядчик не предоставит другую банковскую гарантию взамен истекшей в соответствии с требованиями настоящего раздела, Генподрядчик вправе потребовать выплаты всей суммы банковской гарантии

5.3. Банковские гарантии должны быть выданы банком, письменно согласованным с Генподрядчиком, и о котором достоверно известно, что он не является убыточным, банкротом, не находится под внешним управлением или его лицензия не приостановлена полностью или частично.

Полномочия представителей банка, подписывающих банковскую гарантию, должны быть подтверждены документально, оформлены надлежащим образом (оригиналы или нотариально заверенные копии) и предоставляться бенефициару (Генподрядчику) вместе с банковской гарантией.

5.4. Передача банковских гарантий Генподрядчику и возврат их Подрядчику должны быть оформлены актами приема-передачи банковской гарантии (по форме Приложения № ___).

5.5. Вознаграждение гаранту за выдачу банковских гарантий уплачивает Подрядчик за свой счет.

5.6. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям статей 368-378 ГК РФ.

5.7. Обязательство банка-гаранта должно содержать следующие условия (или удовлетворять им):

- письменное требование бенефициара удовлетворяется без условия предоставления каких-либо дополнительных подтверждений и документов;

- письменное требование может предъявляться бенефициаром на выплату сумм частями, в том числе по различным основаниям – случаям невыполнения Принципалом обязательств, но общая сумма требований не может превышать суммы банковской гарантии;

- удовлетворение требования бенефициара (соответствующий платеж банка-гаранта) должно быть осуществлено в течение 5 рабочих дней с момента предъявления бенефициаром требования.

5.8. Заключение дополнительного соглашения к настоящему Договору, влекущего или допускающего продление сроков исполнения (в целом либо в той или иной части) обязательств Субподрядчика, осуществляется при условии соответствующего продления срока действия банковских гарантий.

До соответствующего продления даты окончания действия банковских гарантий и предоставления Генподрядчику подтверждения этого продления от Банка, Подрядчик не вправе требовать продления (по любым основаниям) сроков исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5.9. Банковские гарантии не должны содержать условий и требований, противоречащих вышеизложенному.

5.10. Исполнение Гарантом требований Генподрядчика об оплате суммы банковской гарантии не освобождает Подрядчика от уплаты неустойки за неисполнение обязательств, предусмотренных в настоящем Договоре и возмещения причиненных убытков.

5.11. Принадлежащее Генподрядчику по банковской гарантии право требования к Гаранту может быть передано Генподрядчиком иному лицу.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

6.2. Подрядчик несет полную ответственность за качество и сроки выполнения Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.3. За нарушение условий настоящего Договора о сроках выполнения Работ (нарушение начального, конечного и промежуточного сроков), а также согласованного Сторонами срока устранения недостатков, обнаруженных при приемке выполненных работ, либо в период гарантийного срока, исполнения иных обязательств Подрядчик выплачивает Генподрядчику неустойку в размере __________% от цены Договора за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательств, а также возмещает Генподрядчику причиненные убытки.

Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора, потребовать возврата уплаченных Подрядчику денежных сумм, а также возмещения убытков в случае ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств, если такое невыполнение обязательств длится более чем 30 (тридцать) дней и в совокупности в течение действия Договора более 45 (сорока пяти) дней.

6.4. При одностороннем отказе Генподрядчика от Договора в связи с нарушением Подрядчиком своих обязательств, последний полностью возмещает Генподрядчику неустойку за период с даты, уведомления об отказе и до момента, когда Работы должны были быть предъявлены к сдаче, рассчитанную согласно п. 6.3. Договора, причиненные убытки, связанные с неисполнением обязательств, и расходы по привлечению других организаций для выполнения объема работ, не выполненного Подрядчиком к моменту отказа от Договора Генподрядчиком. Помимо прочего Подрядчик обязан по уведомлению от Генподрядчика в течение 10 дней с даты получения уведомления выплатить Генподрядчику все непогашенные авансовые платежи.

В случае просрочки возврата авансов Подрядчик обязан уплатить Генподрядчику пеню в размере 0,3 % от суммы невозвращенного аванса за каждую полную календарную неделю просрочки. Генподрядчик вправе получить такие суммы (авансовые платежи, пеню) по любой из действующих банковских гарантий, обеспечивающих возврат авансовых платежей, как одновременным платежом на всю сумму, так и частями.

6.5. За нарушение Генподрядчиком предельного срока исполнения обязательства по оплате по настоящему Договору Подрядчик имеет право взыскать с Генподрядчика проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ (ст. 395 ГК РФ), общий срок начисления которых не может превышать 3 (трех) месяцев со дня нарушения Генподрядчиком условий Договора.

6.6. В случае непредставления Подрядчиком банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по Договору в течение срока, указанного в п. 5.1. настоящего Договора или представления Банковской гарантии, несоответствующей требованиям раздела 5 настоящего Договора и нормам § 6 Главы 23 Гражданского кодекса РФ, Подрядчик обязан выплачивать Генподрядчику неустойку в размере рублей за каждый день просрочки с даты, определенной Договором для предоставления банковской гарантии до даты надлежащего исполнения обязательств.

6.7. Подрядчик обязуется, в случае предъявления к Генподрядчику требований, связанных с исполнением Работ, указанных в Техническом задании (Приложение к настоящему Договору) вступить в судебный процесс в качестве третьего лица на стороне ответчика. Подрядчик несет полную ответственность по своим обязательствам за причинение вреда любому третьему лицу, включая случаи, когда в соответствии с действующим законодательством требования предъявлены третьими лицами непосредственно Заказчику.

6.8. Если Подрядчик не исполняет обязанность по надлежащему и своевременному оформлению и передаче Генподрядчику ежемесячных отчетов в соответствии с п.3.1.20. настоящего договора и первичных документов, подлежащих оформлению в связи с исполнением настоящего Договора, (акты приёма-передачи, товарные накладные и т. п.), то на Подрядчика возлагается обязанность уплатить Генподрядчику неустойку в размере ________% от цены Договора за каждый день просрочки оформления и передачи указанных документов. Неустойка начисляется до момента передачи Генподрядчику надлежаще оформленных первичных документов и ежемесячных отчетов. Первичный документ считается надлежаще оформленным, если он соответствует требования законодательства РФ о бухгалтерском учёте.

6.9. Генподрядчик, в случаях выявления грубых нарушений правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, допущенных персоналом Подрядчика при проведении работ, вправе применить штрафные санкции:

§ при нарушениях персоналом Подрядчика мер безопасности производства огневых и газоопасных работ, работ повышенной опасности, при неиспользовании средств индивидуальной защиты, взимать с Подрядчика штраф в размере 5000 рублей за каждый случай нарушения;

§ при нарушении режима курения на строительной площадке персоналом Подрядчика (субподрядчика), взимать с Подрядчика штраф в размере 1000 рублей за каждый случай нарушения;

§ при несвоевременном вывозе отходов с территории строительной площадки, образующихся в результате работ и размещение их в несанкционированных местах, взимать с Подрядчика (субподрядчика) штраф в размере 3000 рублей за каждый случай нарушения.

Все нарушения, выявленные контролирующими службами Генподрядчика, оформляются предписанием в одностороннем порядке, в двух экземплярах.

6.10. В случаях систематического нарушения Подрядчиком правил и инструкций по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, защиты окружающей среды, Генподрядчик вправе отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке и обратиться в Управление территориального Ростехнадзора с требованием отстранить от работ руководителей Подрядчика до проведения с ними внеочередной аттестации.

6.11. Генподрядчик вправе осуществить удержание причиненных убытков, начисленных штрафных санкций, в том числе, предусмотренных пунктом 6.9. Договора, из сумм, причитающихся к выплате Подрядчику за выполненные Работы.

6.12. Стороны согласились, что везде, где установлена в Договоре и/или действующем законодательстве Российской Федерации обязанность Генподрядчика возместить Подрядчику убытки, под убытками будут пониматься документально подтвержденные понесенные расходы Подрядчика (реальный ущерб).

Стороны согласились, что везде, где установлена в настоящем Договоре и/или действующем законодательстве Российской Федерации обязанность Генподрядчика возместить Подрядчику неустойку и убытки, то убытки возмещаются с учетом положений абзаца 1 настоящей статьи в части непокрытой неустойкой.

Стороны согласились, что везде, где установлена в настоящем Договоре и/или действующем законодательстве Российской Федерации обязанность Генподрядчика выплатить Подрядчику неустойку, то такая неустойка является единственным возмещением объективно оцененных Сторонами возможных убытков Подрядчика (исключительная неустойка).

6.13. Подрядчик несет ответственность в течение всего периода выполнения Работ за любой ущерб имуществу или вред жизни и здоровью, причиненные по вине Подрядчика работникам Подрядчика, Генподрядчика, и иным третьим лицам, включая без ограничений ущерб имуществу и вред жизни и здоровью в результате нарушения правил техники безопасности, пожарной безопасности, либо халатности со стороны работников Подрядчика. Подрядчик обязуется компенсировать ущерб в порядке и в размерах, установленных действующим законодательством РФ.

6.14. Подрядчик несет ответственность за любой ущерб, причиненный по вине Подрядчика территориям общего пользования, дорогам, улицам, тротуарам, канализационным системам, электролиниям, телеграфным или телефонным цепям, трубопроводам или иным конструкциям коммунальных сетей, произошедший в ходе выполнения Работ.

6.15. Неустойка, которую обязан выплатить Подрядчик за нарушение своих обязательств по настоящему Договору не является зачетной и убытки, которые понес Генподрядчик в результате не исполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, взыскиваются сверх неустойки.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. В Договоре под "Обстоятельствами непреодолимой силы" понимаются любые непредвиденные события (отличающиеся от непредвиденных существенных изменений рыночных условий), которые возникают после подписания Договора и которые неподконтрольны ссылающимся на них Сторонам, включая стихийные бедствия, действия неприятельского государства, войны, восстания, вмешательство военных или военизированных организаций, забастовки, пожары, взрывы, при условии, что:

7.1.1. такое событие, несмотря на принятие разумных мер и проявление должной осмотрительности (включая осуществление разумных финансовых затрат) не могло быть предотвращено, преодолено или устранено полностью или частично такой Стороной;

7.1.2. такое событие существенным и неблагоприятным образом повлияло со временем на способность затронутой этим событием Стороны выполнить свои обязательства по Договору;

7.1.3. затронутая Сторона предприняла все разумные меры предосторожности, должной осторожности и предприняла разумные альтернативные меры (включая осуществление разумных финансовых затрат) с целью избежать влияния такого события на способность такой Стороны выполнить свои обязательства по Договору и минимизировать последствия такого события; и

7.1.4. такое событие или его последствия не являются результатом неспособности затронутой данным событием Стороны выполнить какие-либо свои обязательства по Договору.

7.2. Какие-либо задержки или невыполнение своих обязательств какой-либо Стороной не являются нарушением Договора, если и в той мере, в какой такие задержки или невыполнение обязательств вызваны Обстоятельством непреодолимой силы. При этом, Сторона, которая предполагает воспользоваться положениями настоящей статьи должна:

7.2.1. направить уведомление другой Стороне в кратчайший возможный срок, но в любом случае в течение 48 часов после первого наступления Обстоятельства непреодолимой силы. При этом уведомление должно содержать разумное подтверждение характера обстоятельств, составляющих Обстоятельство непреодолимой силы, наряду с оценкой его ожидаемой продолжительности и возможного воздействия на выполнение затронутой Стороной ее обязательств по Договору;

7.2.2. предпринять все разумные и усердные меры для продолжения выполнения своих обязательств по Договору;

7.2.3. оперативно и усердно предпринимать все меры для исправления или устранения Обстоятельством непреодолимой силы и его последствий;

7.2.4. предпринимать все разумные и усердные меры для минимизации или ограничению негативных последствий Обстоятельством непреодолимой силы и ущерба для другой Стороны; и

7.2.5. ежемесячно предоставлять отчеты другой Стороне о предпринимаемых действиях и планах действий в соответствии с подпунктами 7.2.2., 7.2.3., 7.2.4. и незамедлительно уведомлять другую Сторону о прекращении действия Обстоятельства непреодолимой силы.

7.3. С учетом положений настоящего Раздела, в случае если выполнение обязательств по Договору оказывается невозможным в связи с Обстоятельством непреодолимой силы на срок более ____________________ (указывается исходя из условий договора генподряда) дней, каждая из Сторон оставляет за собой право отказаться от Договора путем направления письменного уведомления об этом другой Стороне в течение 30 (тридцати) дней.

7.4. Право Подрядчика, возникающее из Обстоятельства непреодолимой силы, заключается в праве на изменение сроков выполнения Работ с заключением соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Претензия направляется контрагенту с приложением подтверждающих заявленные требования документов и должна быть рассмотрена в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента ее получения. Если в ходе претензионного урегулирования споров стороны не придут к соглашению, они вправе обраться в Арбитражный суд г. Москвы.

8.2. Рассмотрение спора в претензионном, судебном порядке в процессе исполнения Сторонами своих обязательств по заключенному Договору не является основанием для приостановления Подрядчиком выполняемых по Договору Работ.

8.3. В части не урегулированной настоящим Договором, отношения сторон регулируются действующим законодательством РФ.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до момента полного исполнения ими своих обязательств.

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

9.4. Настоящим Подрядчик и Генподрядчик выражают свое согласие с тем, что Генподрядчик вправе уступить/перевести права и/или обязанности по настоящему Договору в пользу Заказчика. При этом Подрядчик самим фактом заключения настоящего Договора выражает свое согласие на уступку/перевод прав и/или обязанностей в пользу Заказчика. Стороны согласились, что уступка/перевод прав и/или обязанностей в пользу Заказчика будет оформляться отдельным соглашением, договором, заключаемым между Заказчиком, Генподрядчиком и Подрядчиком.

9.5. Стороны согласились, что Заказчик имеет возможность предъявления требований и (или) претензий непосредственно к Подрядчику независимо от уступки (перевода прав и (или) обязанностей) по настоящему Договору в пользу Заказчика.

9.6. Настоящим Стороны выражают свое согласие с тем, что Работы по Договору могут быть приостановлены Генподрядчиком в случае приостановления исполнения Основного Договора, заключенного между Заказчиком и Генподрядчиком. В случае приостановления Работ по настоящему Договору по данному основанию ни одна из Сторон не несет ответственность за нарушение условий о сроках выполнения обязательств по Договору. Для того, чтобы считать приостановление начавшимся, достаточно уведомления со стороны Генподрядчика в адрес Подрядчика. Приостановление действует с даты получения уведомления Подрядчиком и до даты получения уведомления об окончании приостановления.

9.7. Настоящим Подрядчик подтверждает, что положения пунктов 9не могут трактоваться, как дающие ему право предъявлять какие-либо требования к Заказчику до того момента, как Заказчик в установленном порядке, принял на себя права и/или обязанности по настоящему Договору.

9.8. Подрядчик не вправе удерживать никакую вещь, результат работ, включая оборудование, материалы, подлежащие передаче Генподрядчику, и правила статей 712, 359 и 360 Гражданского кодекса РФ не применяются.

9.9. Весь документооборот, оформление первичных документов по Договору должно осуществляться Сторонами в соответствии с унифицированными формами, действующими на момент исполнения Стороной конкретного обязательства по Договору, при условии, если какие-либо формы либо отдельные условия документов либо отдельные требования к ним, не будут определены Сторонами в Договоре, а также в дополнительных соглашениях к нему.

9.10. Генподрядчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора в любое время до сдачи ему результатов работ. Настоящим Стороны выражают свое согласие с тем, что одним из оснований одностороннего отказа от настоящего Договора может являться прекращение или приостановление действия Договора, заключенного между Заказчиком и Генподрядчиком.

9.11. В случае расторжения, отказа от настоящего Договора, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Уведомления Генподрядчика о расторжении, отказе от Договора передать Генподрядчику по акту приема-передачи, подписанному уполномоченными представителями Сторон, все исполненное по настоящему Договору. В случае, не передачи Подрядчиком результатов выполненных Работ Генподрядчику, Работы считаются не выполненными, и Подрядчик обязан не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления о расторжении, об отказе от Договора, перечислить Генподрядчику все ранее полученные от него суммы. Если сумма денежных средств, поступивших от Генподрядчика к Подрядчику, превышает сумму платежей, причитающихся Подрядчику за переданный объем результатов Работ, то Подрядчик в течение ___дней с момента передачи результатов Работ вернет Генподрядчику излишек денежных средств.

9.12. Подрядчик ни при каких обстоятельствах не имеет права на компенсацию упущенной выгоды в связи с досрочным прекращением Договора по любым основаниям и все возможные убытки Подрядчика определяются фактическими документально подтвержденными расходами.

9.13. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

Приложение. Техническое задание;

Приложение. График выполнения работ;

Приложение. График финансирования.

Приложение № __. Контрольный лист требований к подрядным организациям по вопросам техники безопасности.

Приложение № __. Смета.

Приложение № __. Форма банковской гарантии.

Приложение № ___: Форма акта приема-передачи банковской гарантии (если условие о банковской гарантии содержится в договоре) .

Приложение № ___: Контрольный лист требований к подрядным организациям по вопросам техники безопасности.

Приложение № ___: ПЕРЕЧЕНЬ мест (условий производства) и видов работ повышенной опасности, при выполнении которых ответственный за производство работ должен выдавать наряд-допуск для своих работников.

Приложение № ___: Перечень копий документов, представляемых подрядчиком до начала работ на строительной площадке.

Приложение № ___: Соглашение о конфиденциальности.

9.14. Подрядчик не имеет права передавать свои права и/или обязанности по данному Договору какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия Генподрядчика. Нарушение данного пункта дает Генподрядчику право прекратить действие настоящего Договора.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Конфиденциальность информации и соблюдение режима коммерческой тайны обеспечивается каждой из Сторон.

10.2. Придание конфиденциальности информации и определение ее как коммерческой тайны связанной с содержанием, исполнением (результатами исполнения), действием, толкованием Договора, а также дополнительная информация, переданная Сторонами друг другу в связи с Договором, определяется Сторонами самостоятельно.

10.3. Передача информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляется между Сторонами в соответствии с Приложением №__ к настоящему Договору («Соглашение о конфиденциальности»).

10.4. В случае нарушения одной из Сторон обязательств указанных в Приложении №__ к настоящему Договору (Соглашение о конфиденциальности») виновная Сторона обязуется возместить другой Стороне причиненный реальный ущерб, в виде документально подтвержденных произведенных расходов.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генподрядчик: Подрядчик:

12. ПОДПИСИ СТОРОН.

Генподрядчик: Подрядчик:

______________________________

Приложение № ___

к Договору подряда № ___

на выполнение монтажных работ

от _____________ г.

Начало формы________________________________________________________________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ

г. _________ «___» ___________ 20__ года

Именуемое в дальнейшем «Бенефициар», в лице ___________________________________________, действующего на основании ______________________________, с одной стороны, и ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Принципал» в лице __________________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором ______________________________ Бенефициар (Принципал) принял, а Принципал (Бенефициар) передал следующую банковскую гарантию:

Номер и дата гарантии

Сумма гарантии

Срок гарантии

до _______________,

включительно

2. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Бенефициар

Принципал

От ___________________________

От ____________________________

(Указать ФИО, должность)

(Указать ФИО, должность)

____________________ / ___________ /

_______________ / _______________ /

Конец формы_________________________________________________________________

Генподрядчик

Подрядчик

________________/__________________/

_____________/__________________/

Приложение № ___

к Договору подряда № ___

на выполнение монтажных работ

от _____________ г.

Контрольный лист

требований к подрядным организациям

по вопросам техники безопасности

Начало формы _____________________________________________________________________

Подрядная организация________________________________________________________

Руководитель подрядной организации___________________________________________

Инженер по ОТ подрядной организации________________________________

__________________________________________________________________

Адрес подрядной организации________________________________________________________

Контактный телефон___________________________________________________________

Требования по ТБ

Наличие удостоверений по промышленной безопасности (Группы А, Б-8,В, Г-2, Г-3) у руководителей и специалистов

Наличие удостоверений по проверке знаний по ОТ у руководителей, специалистов и рабочих

Наличие специалистов, имеющих удостоверения об обучении, как лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами

Наличие удостоверений об обучении у стропальщиков

Наличие у работников удостоверений по прохождению пожарного минимума

Наличие у соответствующих работников удостоверений по электробезопасности

Освидетельствование грузоподъемных средств (кранов, вышек)

Обеспечение работников СИЗ (защитные каски, спецодежда, защитные очки, щитки, респираторы)

Наличие знаков опасности, предупредительных знаков, ограждений

Наличие страховочных поясов с неистекшим сроком испытаний

Наличие контейнеров для хранения кислородных, ацетиленовых и пропановых баллонов

Наличие подставок под кислородные и пропановые баллоны

Наличие защитных чехлов для кислородных и пропановых баллонов от прямых солнечных лучей

Наличие лесов, подмостей и лестниц, соответствующих ГОСТу

Наличие медицинской аптечки

Наличие у работников непросроченных справок о прохождении периодических медицинских осмотров

Наличие необходимого количества исправных и проверенных огнетушителей

Наличие ППР

Наличие журналов по проверке лесов, тары, грузозахватных приспособлений, лестниц, учета выдачи СИЗ

Наличие нарядов-допусков на работы повышенной опасности;

Наличие журналов регистрации инструктажей на РМ

Наличие на участке инструкций по ОТ по профессиям

Наличие на участке работ бытовки (помещения) для переодевания, приема пищи

Наличие тары для мусора, для строительных отходов, для электродов

Наличие документов по аттестации стационарных и нестационарных мест

«____»_________200 г.

Руководитель подрядной организации

_______________ _____________________________________________

(подпись) (Ф. И. О.)

Генподрядчик

Подрядчик

Конец формы

Приложение № ___

к Договору подряда № ___

на выполнение монтажных работ

от _____________ г.

ПЕРЕЧЕНЬ

мест (условий производства) и видов работ повышенной опасности, при выполнении которых ответственный за производство работ должен выдавать наряд-допуск для своих работников

Выполнение работ с применением грузоподъемных и других строительных машин в охранных зонах ЛЭП; Выполнение земляных работ в охранных зонах электрокабелей, газа, нефтепродуктов и других подземных коммуникаций; Выполнение работ в колодцах, шурфах, замкнутых и труднодоступных пространствах (в резервуарах, в которых хранились горюче-смазочные материалы); Выполнение земляных работ на участках с патогенным заражением почвы (свалки, скотомогильники и т. п.); Выполнение совмещенных работ, где имеется опасность со смежных участков; Работы с применением пиротехнического инструмента; Работы с применением предохранительного пояса вблизи не огражденного перепада по высота 1,3 м и более; Газоопасные работы; Огневые работы в зоне нахождения горючих материалов; Выполнение работ в непосредственной близости от полотна или проезжей части эксплуатируемых кранов, автомобильных и железных дорог, не имеющих защитных ограждений; Возведение (монтаж) и разборка (демонтаж) строительных лесов высотой более 5 м; Работы, проводимые в действующих электроустановках; Высотные работы; Осуществление текущего ремонта, демонтажа оборудования, а также производство ремонтных или каких-либо строительно-монтажных работ при наличии опасных факторов действующего предприятия; Работы с использованием источников ионизирующего излучения.

Порядок выдачи наряда – допуска

Наряд-допуск необходимо выдавать, когда производственная опасность связана с местом или условиями работы;

При выполнении работ в охранных зонах коммуникаций или на территории действующих предприятий наряд-допуск выдается только при наличии письменного разрешения организации – владельца коммуникаций или предприятия на производство работ и согласующих мероприятий по обеспечению безопасности работ.

К работам разрешается приступать только после проверки выполнения всех мероприятий ОТ представителем этой организации (допускающим);

Наряд-допуск выдается непосредственно руководителю работ (прорабу, мастеру) лицом, уполномоченным приказом руководителя организации.

Лицо, выдавшее наряд-допуск обязано осуществлять контроль за ходом выполнения предусмотренных там мероприятий по безопасности труда;

Перед началом работ руководитель работ обязан ознакомить работников с мероприятиями по безопасности работ и оформить инструктаж с записью в наряде – допуске;

Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. В случае возникновения в процессе производства работ возникновения опасных или производственных факторов, не предусмотренных нарядом –допуском, работы следует прекратить, наряд-допуск аннулировать и возобновить работы только после выдачи нового наряда-допуска.

Выдача наряда-допуска должна регистрироваться в специальном журнале.

Генподрядчик

Подрядчик

_______________________/__________________/

__________________/__________________/

Приложение № ___

к Договору подряда № ___

на выполнение монтажных работ

от __________ г.

Перечень

копий документов, представляемых подрядчиком до начала работ

на строительной площадке

1. Копию приказа о назначении лиц ответственных за обеспечение охраны труда в пределах порученных участков работ (ответственного производителя работ по строительному объекту). В приказе должны быть указаны лица ответственные за обеспечение охраны труда, выполнение требований промышленной безопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности, электробезопасности, подготовку и проведение огневых работ;

2. Копию приказа о назначении лиц, ответственных за безопасное проведение работ кранами (вышками). В приказе должно быть:

§ указаны ответственные ИТР за безопасное производство работ кранами и вышками;

§ указано лицо, выполняющее его обязанности в случае отсутствия ответственного за безопасное производство работ кранами (вышками);

§ указаны аттестованные стропальщики;

§ указаны номера удостоверений всех выше перечисленных в приказе лиц;

3. Копии удостоверений ИТР (выполняющих работы на данном объекте) по охране труда, по промышленной безопасности, по электробезопасности, по пожарному минимуму, ответственных за безопасное производство работ кранами и вышками (при себе иметь оригиналы);

4. Копии удостоверений стропальщиков (при себе иметь оригиналы);

5. Копии удостоверений работников по электробезопасности (при себе иметь оригиналы);

6. Копии удостоверений газоэлектросварщиков, газорезчиков (при себе иметь оригиналы);

7. Копию перечня мест производства и видов работ, выполняемых по наряду допуску, утвержденному на предприятии;

8. Копию приказа о назначении лиц, уполномоченных выдавать наряды-допуски на огневые работы, и работы повышенной опасности;

9. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;

10. Журнал трех ступенчатого контроля;

11. Журнал осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары;

12. Журнал учета средств индивидуальной защиты (предохранительные пояса, каски, и др.);

13. Журнал учета выдачи нарядов-допусков;

14. Комплект необходимых производственных инструкций, инструкций по ОТ и пожарной безопасности по профессиям и видам работ, утвержденных на предприятии в установленном порядке.

Генподрядчик

Подрядчик

_______________________/__________________/

__________________/__________________/

Либо «…установлены Сметой (Приложение № ___ к настоящему Договору)» .

Указать адрес

Этот абзац необходимо включать в договоры с субподрядчиками за исключением субподрядчиков – бизнес единиц Е4»

В случае если Подрядчик настаивает и мотивированно обосновывает необходимость выплаты аванса и в Графике финансирования они будут предусмотрены, в п. 2.3. могут быть внесены соответствующие изменения, если решение о выплате аванса принято. В любом случае размер аванса не может быть более 20% от общей стоимости Работ, выплачивается только в случае согласования данного аванса с Заказчиком и по предоставлению Подрядчиком банковской гарантии на возврат аванса, не ранее начала выполнения Работ Подрядчиком. Вносимые изменения согласуется в обязательном порядке с Дирекцией по правовым вопросам.

** Рассчитывается по следующей формуле: срок по основному договору плюс 14 (рабочих) дней, если срок в основном договоре не установлен – 30 (рабочих) дней.

Сроки, указанные в данном пункте применяются, если более длительный срок не установлен договором генерального подряда, тогда указывается срок в соответствии с договором генерального подряда + 10 дней

Если гарантийные удержания предусмотрены договором в качестве способа обеспечения исполнения обязательств.

На момент заключения договора необходимо проводить проверку на предмет вступления в силу новых требований в действующем законодательстве.

* Определяется по следующей формуле: срок для сдачи-приемки выполненных работ по основному договору плюс 7 рабочих дней.

На момент заключения договора необходимо проводить проверку на предмет вступления в силу новых требований в действующем законодательстве.

На момент заключения договора необходимо проводить проверку на предмет вступления в силу новых требований в действующем законодательстве.

В качестве срока платежа и момента оплаты указать условия, максимально приближенные к договору генерального подряда с небольшим допущением в сторону увеличения сроков (плюс 14 дней или 30 рабочих дней).

Срок действия банковской гарантии должен быть не менее гарантийного срока по договору генподряда с Заказчиком + 60 дней.

Указывается в соответствии с утвержденной в обществе формой

Договор
на монтаж оборудования

г. ………………………….«…..» …………………. 20….. г.

…………………………………………………………………………………………. в лице


………………………………………..………...…, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», и

……..…………………………………………………………………………………………. в лице
(наименование организации, индивидуальный предприниматель)

…………………………………………,действующего на основании..…………..……………….
,

именуемый в дальнейшем «Заказчик», именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор подряда о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется произвести осуществить монтаж, подключение, тестирование и наладку оборудования на объекте Заказчика (далее по тесту – Объект), расположенном по адресу:

…………………………………………………………………………………………..…………………,

а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Объемы и виды работ по монтажу и наладке оборудования перечислены в техническом задании (приложении №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Сумма договора и порядок оплаты

2.1. Сумма договора …………………...…...………………………………...……… и составляет
(согласно прилагаемой смете / является договорной)

…………………………………………………………………………………/...…..…..……...рублей.
(прописью и цифрами)

в т.ч. ……………….. % НДС. Сумма НДС монтажа составляет

…………………………………………………………………………………/...…..…..……...рублей. (прописью и цифрами)

2.2. Сумма договора ………….. в себя …………………………………………………...……..…
  (включает / не включает)   (обучение персонала Заказчика работе на оборудовании)

2.3. Заказчик производит Исполнителю оплату работ в следующем порядке:

…………………………………………………………………………………...…..……………...…
(единовременно, поэтапно)

…………………………………………………………………………………...…..……………...…
(предоплата в размере ….. руб. или % «…..» ……………. 20 ……)

…………………………………………………………………………………...…..……………...…
(этап № 1 оплата выполненных работ по …..)

…………………………………………………………………………………...…..……………...…
(этап № 2 оплата выполненных работ по …..)

…………………………………………………………………………………...…..……………...…
(этап № 3 оплата при (в течение …. дней) подписании акта приема-передачи работ)

2.4. Оплата выполненных работ Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.5. Платежные обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

3. Срок действия договора
3.1. Договор вступает в силу с ……………………………...……..…………………………………
(дата или событие)

3.2. Исполнитель обязан начать работы не позднее «…..» …………………. 20….. г.

3.3. Исполнитель должен выполнить все работы в срок до «…..» …………………. 20….. г.

4. Права и обязанности сторон

4.1.Заказчик обязан:

4.1.1. Подготовить и предоставить Исполнителю помещение (место) для осуществления монтажа Оборудования в соответствии с рабочими чертежами компании - производителя Оборудования.

4.1.2. Обеспечить помещение (место) ресурсами, приведенными в Приложении №3.

4.1.3. В срок не позднее ………….. календарных дней до момента начала работ по монтажу Оборудования на Объекте, уведомить Исполнителя о своей готовности к монтажу Оборудования.

4.1.4. Обеспечить беспрепятственный доступ специалистов Исполнителя к Объекту.

4.1.5. Предоставить специалистам Исполнителя возможность проведения работ не менее ………… часов в день.

4.1.6. До момента прибытия Специалистов Исполнителя на Объект для осуществления монтажа Оборудование не нарушать упаковку Оборудования.

4.1.7. Обеспечить Специалистов Исполнителя ……………………………………………………
(местом проживания, хранения спец. одежды, инструмента, приборов и приспособлений и т.п.)

4.1.8. Обеспечить Специалистов Исполнителя иными необходимыми условиями для осуществления монтажа Оборудование.

4.1.9. Принять выполненные Исполнителем работы по акту приемки-передачи.

4.1.10. Оплатить Исполнителю работы указанные в п. 1.1. настоящего договора.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. По согласованию с Исполнителем предоставить своих специалистов, имеющих необходимую квалификацию для выполнения работ

……………………………………………………………………………………………………….......;
(виды работ)

или привлечь для выполнения работ субподрядчика, специалисты которого имеют необходимую квалификацию.

4.2.2. Проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем.

4.3. Исполнитель обязан:

4.3.1. В течение …………………… рабочих дней с момента получения уведомления, указанного в п. 4.1.3. договора, направить специалиста (ов) на Объект для осуществления монтажа.

4.3.2. Произвести все виды работ, перечисленные в приложении №1 в соответствии с действующими нормативно техническими документами, строительными нормами и правилами, проектной документацией.

4.3.3. При выполнении работ соблюдать требования законов, правил и иных правовых актов об охране окружающей среды и противопожарной безопасности.

4.4.Исполнитель имеет право:

4.4.1. Опломбировать Оборудование для предотвращения его эксплуатации до подписания акт приема-передачи.

4.4.2. Сдать выполненные работы Заказчику досрочно.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ по настоящему договору, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы договора, за каждый день просрочки, если задержка произошла по вине Исполнителя.

5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты этапов работ предусмотренных п. 2.3. настоящего договора, он уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от суммы договора, за каждый день просрочки, если задержка произошла по вине Заказчика.

5.3. В случае если работы не начаты или приостановлены по вине или просьбе Заказчика, то Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от суммы договора за каждый день простоя.

5.4.В случае если Заказчик в разумный срок не оплатит выполненные работы, Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор и востребовать с Заказчика все материальные и моральные убытки в порядке, установленном действующим законодательством РФ, либо по договоренности сторон.

5.5. Исполнитель несет ответственность за произошедшую по его вине утрату и/или гибель имущества Заказчика. В этом случае Исполнитель обязан за свой счет заменить указанное имущество аналогичным или возместить причинённый Заказчику ущерб.

5.6. Исполнитель несет ответственность за ущерб причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

5.7. Уплата пени, штрафов и возмещение убытков не освобождает Стороны от взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

5.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Исполнитель.

6. Порядок приемки и сдачи выполненных работ

6.1. Приемка результата работ осуществляется по приемо-сдаточному акту, в течение …...... календарных дней после получения Заказчиком уведомления Исполнителя о готовности результата работ к приемке.

6.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты.

6.3. В случае немотивированного отказа Заказчика от подписания приемо-сдаточного акта в течение ………….….. календарных дней с момента получения Заказчиком, приемо-сдаточный акт считается принятым Заказчиком.

6.4. Если Исполнитель в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Исполнителем.

6.5. В случае разногласия между Заказчиком и Исполнителем по качеству произведенных работ, Заказчик вправе назначить квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характера, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

7. Порядок расторжение договора

7.1. Досрочное расторжение договора мо возможно по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации, с возмещением понесенных убытков.

7.2. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
– задержка Исполнителем хода работ по его вине, когда срок их окончания, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц;
– если отступления в работе от условий настоящего договора или иные недостатки результата работы не были устранены в установленный Заказчиком срок, либо являются неустранимыми и существенными.

7.3. Исполнитель вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
– при остановке Заказчиком монтажа Оборудования, по причине, не зависящей от Исполнителя, на срок, превышающий …………………………………….. календарных дней;
– при утрате Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ.

7.4. При расторжении договора по совместному согласию Заказчика и Исполнителя результаты незавершенной работы передается Заказчику, который оплачивает Исполнителю стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

7.5. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Гарантия на все выполненные Исполнителем работы, оформленные в договоре, составляет 12 (двенадцать) месяцев.

8.2. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента сдачи всех работ Заказчику по приемо-сдаточному акту.

8.3. Если в период гарантийных обязательств обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальное использование Оборудования до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Исполнителем за свой счет.

9. Разрешение споров

9.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по настоящему договору путем переговоров.

9.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

10. Форс-мажор

10.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение любых своих обязательств, если невыполнение будет являться прямым следствием обстоятельств непреодолимого (форс-мажорного) характера, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения Договора.

10.2. Форс–мажорными обстоятельствами по Договору являются: военные действия, забастовки, нормативные акты законодательной и исполнительной власти, пожары, молнии, бури, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия.

11. Заключительные положения

11.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

11.2. Договор составлен в двух подлинных экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой стороны.

Приложения:

  1. Техническое задание.
  2. . Смета.
  3. Требования по обеспечению ресурсами.
  4. Акт приема-передачи выполненных работ.

Адреса и реквизиты сторон

ЗаказчикИсполнитель

Адрес: ………………………………….Адрес: ………………………………….
(юридический и фактический)(юридический и фактический)

……………………………………….…………….………………………………
……………………………………….…………….………………………………
……………………………………….…………….………………………………
……………………………………….…………….………………………………
……………………………………….…………….………………………………
(реквизиты организации)(реквизиты организации)
……………………………………….…………….………………………………
(ф.и.о. полностью)(ф.и.о. полностью)
……………………………………….… ………….………………………………
(подпись)(подпись)

«……» …………………. 20….. г.«……» …………………. 20….. г.

на выполнение строительных работ в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Понятия, применяемые в настоящем Договоре, означают следующее:

1.1.1. Стороны – Заказчик и Подрядчик.

1.1.2. Объект – помещение Заказчика.

1.1.3. Договор подряда, именуемый в дальнейшем «Договор» – настоящий документ, включающий все содержащиеся в нем гарантии, приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, дополнения и изменения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами, в т.ч. в период выполнения работ.

1.1.4. Строительная площадка – территория или помещение, необходимая для выполнения строительных работ по настоящему Договору, расположенная по адресу: .

1.1.5. Работы – комплекс ремонтных работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями Договора и сданных по Акту сдачи-приемки выполненных работ по Договору.

1.1.6. Одобрение – подтверждение в письменной форме, сделанное Заказчиком (или Подрядчиком).

1.1.7. Акт сдачи-приемки выполненных работ по Договору – документ, подтверждающий выполнение (сдачу-приемку) Подрядчиком Работ и приемку Объекта (или его части) Заказчиком.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить строительные работы на объекте Заказчика в соответствии с разработанной проектно-технической и сметной документацией, утвержденной Заказчиком.

2.2. Конкретные виды и объемы выполняемых работ определяются Приложениями (Сметами) к настоящему Договору.

2.3. Работы должны выполняться в соответствии со строительными нормами и правилами, соблюдением Правил техники безопасности при проведении СМР и требований Арендодателя.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1.Общая стоимость работ по объекту указывается в Приложениях (Сметах), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Общая стоимость работ может быть изменена по согласованию Сторон в следующих случаях:

  • при увеличении или уменьшении объемов и видов работ, включенных в Приложения (Сметы) к настоящему Договору;
  • при изменении характера, качества или вида указанной работы;
  • при изменении порядка налогообложения в РФ после заключения Договора, в частности введения новых налогов и других сборов, их отмены или изменения размеров, действующих на день подписания Договора.

3.3. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения к настоящему Договору, становящегося с момента подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить Работы со сдачей Заказчику в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.1.2. Нести ответственность за безопасные условия труда, выполнение противопожарных мероприятий на объекте и способы проведения работ на объекте. За ущерб, причиненный в ходе работ третьим лицам, Подрядчик несет ответственность в случае, если ущерб нанесен по его вине.

4.1.3. Относиться к информации, передаваемой ему Заказчиком, как к конфиденциальной.

4.1.4. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если они не противоречат условиям Договора.

4.1.5. В течение дней с даты подписания настоящего Договора назначить уполномоченного представителя Подрядчика и в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав полный объем предоставленных ему полномочий.

4.1.6. За свой счет, своими силами и средствами осуществлять приемку, разгрузку, складирование строительной техники, оборудования для производства Подрядчиком работ.

4.1.7. Ежедневно осуществлять в процессе выполнения работ и по окончании работ уборку строительной площадки от строительного мусора.

4.1.8. Перед сдачей объекта под монтаж оборудования вывезти принадлежащие Подрядчику материалы, инструменты и оборудование, убрать строительный мусор.

4.2. Подрядчик имеет право при согласовании с Заказчиком привлекать для выполнения работ по Договору третьих лиц. При этом Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за выполнение третьими лицами условий Договора.

4.3. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования или технической документации; иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности, прочности, надежности или качеству результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.4. Подрядчик обязан заключить договор на страхование своей профессиональной ответственности на период производства строительных работ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик обязуется:

5.1.1. Передать Подрядчику помещение, пригодное для производства строительных работ, по Акту.

5.1.2. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим Договором, оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы.

5.1.3. Осуществлять платежи и приемку выполненных работ в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

5.2. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь при этом в оперативную деятельность. При обнаружении существенных недостатков Заказчик имеет право остановить работу до их устранения. Данный факт фиксируется в журнале работ.

5.3. Заказчик вправе по согласованию с Подрядчиком в счет стоимости работ приобретать необходимое оборудование и материалы. При этом цена работ, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на предусмотренную Сметой стоимость приобретенного оборудования и материалов.

5.4. Заказчик в период действия настоящего Договора вправе привлекать для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, иных лиц, кроме Подрядчика, в случае, если Подрядчик выполняет работу с ненадлежащим качеством или задержками, с возложением всех расходов, связанных с привлечением третьих лиц, на Подрядчика.

5.5. В случае, указанном в п.5.4 настоящего Договора, Заказчик в течение рабочих дней с момента заключения Договора с другой подрядной организацией, направляет Подрядчику письменное требование и счет на оплату всех расходов, связанных с привлечением третьих лиц. Счет должен быть оплачен Подрядчиком в -дневный срок с момента его получения.

6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Подрядчик приступает к выполнению работ в течение рабочих дней после перечисления Заказчиком аванса на его расчетный счет.

6.2. Срок выполнения и окончания работ по Приложениям (Сметам) определяется Календарным графиком.

6.3. В случае остановки работ или простоя не по вине Подрядчика составляется двусторонний Акт и сроки производства работ корректируются Сторонами пропорционально времени простоя.

7. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ И РАСЧЕТОВ

7.1. Платежи по Приложениям (Сметам) осуществляются в следующем порядке:

7.1.1. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс для закупки и завоза материалов в размере % от общей стоимости работ по Приложениям (Сметам) не позднее банковских дней с момента получения выставленного Подрядчиком счета.

7.1.2. Следующие этапы оплаты (в случае выполнения работ свыше одного месяца): производятся согласно актов выполненных работ по Приложениям (Сметам) с зачетом оплаченного % аванса.

7.1.3. Окончательный платеж оставшийся от стоимости работ по Приложениям (Сметам) Заказчик оплачивает в течение банковских дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки помещения в эксплуатацию.

7.2. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

7.3. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик может досрочно принять и оплатить работы.

8. ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЕМКА РАБОТ

8.1. Подрядчик перед началом работ принимает от Заказчика помещение по Акту с указанием (при наличии) выполненных работ или смонтированного инженерного оборудования другой подрядной организацией.

8.2. Подрядчик совместно с Заказчиком оформляет допуск своего рабочего персонала на объект в соответствии с требованиями Арендодателя и его технических служб.

8.3. Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет Акты на выполненные скрытые работы и решает вопросы, возникающие в ходе производства работ. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

8.4. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии со сроками, определенным Календарным планом к Приложениям (Сметам).

8.5. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором ведется фиксация фактов и обстоятельств, связанных с производством работ и имеющих значение для взаимоотношений Сторон (дата начала и окончания работ, сообщения об осмотре и принятии работ (в т.ч. и скрытых) и согласованиях проектно-технических решений с Заказчиком).Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком в журнале работ.

8.6. При производстве и закрытии скрытых работ Подрядчик обязан известить Заказчика и пригласить его представителя на осмотр и приемку. Заказчик производит осмотр и приемку выполненных работ с фиксацией в журнале работ.

8.7. Сдача выполненных работ по Приложениям (Сметам) производится в следующем порядке:

8.7.1. Заказчик производит приемку работ в течение рабочих дней с даты получения от Подрядчика письменного уведомления о завершении работ по Приложениям (Сметам) и готовности помещения к монтажу технологического оборудования.

8.7.2. Вместе с уведомлением о готовности помещения под монтаж технологического оборудования Подрядчик передает Заказчику комплект исполнительной проектно-технической документации.

8.7.3. В указанный срок Заказчик производит приемку помещения и при наличии выявленных недостатков и дефектов фиксирует их в Акте. Копия Акта направляется Подрядчику для принятия мер к устранению выявленных недостатков и дефектов.

8.7.4. После монтажа технологического оборудования Заказчик принимает помещение в эксплуатацию с составлением Акта или направляет Подрядчику мотивированный отказ с указанием причин, препятствующих приемке помещения в эксплуатацию.

8.7.5. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ и в связи с этим в существенном повышении цены на определенном этапе выполнения работ по Приложениям (Сметам), Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика.

8.7.6. Дополнительные работы выполняются после подписания Сторонами Дополнительного соглашения и согласования стоимости работ.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий, запретительных актов органов государственной власти РФ, если эти обстоятельства возникли после подписания Договора и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Срок исполнения обязательств по Приложениям (Сметам) отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору в силу обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно с момента их наступления известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении указанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более месяца, то Стороны в течение рабочих дней обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ по Договору. Если Стороны не смогут договориться в течение месяцев, тогда каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

10.2. Заказчик вправе требовать расторжения Договора в следующих случаях:

  • нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ при условии, если срок их окончания, установленный в Календарном плане, увеличивается более чем на календарных дней;
  • нарушения Подрядчиком условий Договора, ведущие к снижению качества работ, предусмотренному проектом, строительными нормами и правилами;
  • аннулирования лицензии на строительную деятельность, издание других актов государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;
  • в случае несвоевременного предупреждения Заказчика о необходимости превышения цены работ, указанной в Приложениях (Сметах).

10.3. Подрядчик вправе потребовать расторжения Договора в следующих случаях:

  • при остановке Заказчиком выполнения работ по независящим от Подрядчика причинам на срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней;
  • при финансовой несостоятельности Заказчика, а также в случае ликвидации.

10.4. При расторжении Договора на объекте с незавершенными работами Сторонами оформляются Акты сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, на основании которых Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ по Приложению (Смете) на момент расторжения Договора.

10.5. Сторона, решившая расторгнуть Договор в соответствии с положениями настоящего Раздела, направляет письменное уведомление другой Стороне не позднее чем за календарных дней до предлагаемой даты расторжения настоящего Договора.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. В случае необоснованной задержки установленных Договором и Календарным планом к Приложениям (Сметам) сроков перечисления оплаты выполненных работ Заказчик выплачивает Подрядчик пеню в размере % от подлежащей оплате суммы за каждый день задержки, но не более % от стоимости работ по Приложению (Смете).

11.2. В случаях не обеспечения установленных Календарным планом сроков окончания работ по вине Подрядчика им уплачивается пеня в размере % от стоимости работ, за каждый день задержки, но не более % от стоимости работ по Приложению (Смете).

11.3. Оплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.

11.4. Оплата штрафных санкций производится в течение банковских дней со дня получения письменного уведомления другой Стороны о взыскании штрафных санкций на расчетный счет Сторон.

11.5. Подрядчик не несет ответственность за повреждение действующих коммуникаций, обнаруженных в результате ведения работ и не указанных в проекте.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору.

12.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате проведения работ на объекте по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

12.4. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не входят в настоящий Договор, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнений и изменений к нему.

12.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

12.6. Все Приложения (Сметы) и Календарные планы-графики производства работ к Договору являются его неотъемлемой частью.

12.7. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, при не достижении согласия, споры разрешаются Арбитражным судом .

12.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Подрядчик должен при выполнении своих обязательств по настоящему Договору соблюдать высочайшие этические и профессиональные стандарты и обязан подчиняться всем применимым законам и положениям.

13.2. Подрядчик соглашается со следующим:

  • Не производить или не предлагать прямо или косвенно платеж или дар какому-либо работнику, должностному лицу или представителю правительства, правительственного учреждения или иного органа или какой-либо политической партии либо ее должностному лицу или какому-либо кандидату на политический пост при обстоятельствах, когда платеж или дар будут составлять незаконный платеж, либо когда платеж или дар был произведен с целью обеспечить неправомерное преимущество или получить какой-либо доход от деятельности;
  • Приложить все свои усилия с тем, чтобы поддерживать репутацию и содействовать интересам Заказчика, и не вправе допускать конфликт между своими интересами и обязанностями, которые он имеет перед Заказчиком.
  • Обратите внимание, что договор подряда составлен и проверен юристами и является примерным, он может быть доработан с учетом конкретных условий сделки. Администрация Сайта не несет ответственности за действительность данного договора, а также за его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.