Типовой договор на закупку. Образец договора на поставку продукции
ДОГОВОР №_________
поставки продуктов питания
в детские оздоровительные учреждения
______________________________________
место составления договорадата
В лице _______________________________________,
наименование поставщика должность, фамилия, имя отчество
действующего (ей)на основании _____________________, именуемый (ая) в дальнейшемПоставщик, с одной стороны и ________________________________________________________________________
наименование заказчика
в лице _________________________________________________________, действующего (ей) на основании
должность, фамилия, имя отчество
Именуемый (ая) в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить в согласованные Сторонами сроки, а Покупатель— принять и оплатить продукты питания ___________________________________________ (далее – Товар) в количестве, ассортименте, указанные в спецификации (приложение к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить надлежащим образом осуществленную поставку Товара в соответствии с условиями Договора.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Поставщик обязан:
- Передать Покупателю Товар, предусмотренный настоящим Договором.
- Передать Товар свободным от любых прав третьих лиц.
- Поставить Товар, соответствующий ГОСТу, СанПиН, техническим регламентам. Предлагаемый к поставке Товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации.
- Поставить Товар, соответствующий СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», раздел 1.7 приложения 1 к СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».
- Поставить Товар в таре и упаковке, обеспечивающих сохранность продуктов при транспортировке всеми видами транспорта. Упаковка и фасовка соответствует ГОСТу, техническим регламентам, СанПиН.
- Срок годности Товара устанавливается в пределах срока годности, указанного производителем на упаковке Товара.
- Одновременно с передачей Товара предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность Товара, в том числе декларации о соответствии.
- Предоставить Покупателю всю необходимую документацию (оригиналы) по исполнению Договора:
- накладные;
- счета- фактуры, документы, подтверждающие качество и безопасность Товара;
2.1.9. Предоставить Покупателю счет на оплату Товара с момента подписания акта приема-передачи Товара;
2.1.10. Поставить Товар в специально оборудованном транспорте, предназначенном для перевозки продуктов питания с наличием санитарного паспорта.
2.2. Покупатель принимает на себя следующие обязанности:
2.2.1.Принять Товар на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.2.2. Оплатить стоимость Товара в соответствии с условиями Договора.
2.2.3. Принять документы, предусмотренные в пунктах 2.1.7, 2.1.8 настоящего Договора.
2.2.4. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена, если в договоре поставки не предусмотрено иное. Товар, поставленный до получения Поставщиком уведомления, Покупатель обязан принять и оплатить.
3. Порядок осуществления поставки
3.1. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика до места нахождения Покупателя.
3.2. Товар должен быть поставлен в течение ____________________________
часов, календарных дней
с момента получения заявки Покупателя.
3.3. Датой поставки Товара считается дата подписания уполномоченным представителем Покупателя товаросопроводительных документов на Товар.
Передача Товара представителю Покупателя производится только при условии наличия у него доверенности на получение товарно-материальных ценностей, а также документа, удостоверяющего личность.
3.4. С момента подписания товаросопроводительных документов на Товар к покупателю переходит риск случайной гибели или порчи Товара.
3.5. Тара и упаковка товара возврату не подлежат.
3.6. Качество и безопасность Товара соответствуют государственным стандартам и подтверждаются соответствующими документами, действительными на территории Российской Федерации.
3.7. Поставщик имеет в наличии санитарный паспорт на автотранспорт для перевозки продуктов питания.
3.8. Прием Товара по количеству и качеству осуществляется в течение ___________________(часов, дней).
Покупатель производит приемку Товара по количеству и качеству, сличая данные при приемке с данными, указанными в сопроводительных документах Поставщика. Все отступления по качеству должны быть зафиксированы и точно отражены в акте приема — передачи Товара, который составляетсяПокупателем в произвольной форме.
3.9. При обнаружении несоответствия количества, качества, маркировки поступившего Товара, тары или упаковки требованиям стандартов, договора (включая спецификацию) или данным, указанным в маркировке и документах, удостоверяющих качество и безопасность Товара, Покупатель обязан приостановить приемку и направить Поставщику письменное уведомление о вызове его представителя. Представитель Поставщика обязан явиться в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления о вызове. Приемка забракованного (некачественного) Товара производится с участием представителя Поставщика, если Поставщик не дал письменных указаний иного рода.
3.11. Итоги приемки забракованного (некачественного) товара отражаются Сторонами в акте приема-передачи.
3.12. Претензии по количеству и качеству Товара предъявляются Покупателем Поставщику в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения Товара, при условии наличия составленного акта приема-передачи.
3.13. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным настоящим Договором, Покупатель вправе привлекать независимых экспертов.
3.14. Товар ненадлежащего качества утилизируется за счет Поставщика.
4. Цена Товара, порядок расчетов
4.1. Цена Товара указана в спецификации (приложение к Договору). Цена Товара указана с учетом НДС, затрат на доставку, разгрузочно-погрузочные работы, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. В течение срока действия Договора цена на Товар изменению не подлежит, т.е. является конечной.
4.2. Сумма Договора, включая расходы по поставке, составляет __________________________________
цифрами
(__________________________________________________________) рублей.
прописью
4.3. Сторонами Договора определен следующий порядок и сроки расчетов за Товар:
Оплата производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара Покупателю, при наличии финансирования и поступления денежных средств на счет Покупателя, но не позднее «_____» _____________ 20____ года.
5. Порядок разрешения споров
5.1 .Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнения условий Договора.
6. Порядок изменения и расторжения Договора
6.1. Настоящий Договор может быть изменен и (или) дополнен, а также расторгнут Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон.
6.2. Любые соглашения по изменению и (или) дополнению условий, расторжению Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами Договора и скреплены печатями Сторон.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Покупатель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки (штрафа, пеней) составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
7.2. Поставщик несет ответственность за качество и безопасность Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств по настоящему Договору Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
7.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.5. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
7.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с ним и действующим законодательством Российской Федерации.
8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1.Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в случаях, установленных законодательством, в частности, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных), то есть чрезмерных и непредотвратимых в момент наступления срока исполнения сторонами своих обязательств по Договору.
К вышеуказанным (форс-мажорным) обстоятельствам относятся следующие события: стихийные бедствия природного характера (землетрясения, наводнения, пожары, снежные заносы и т.д.), забастовки, диверсии, запретительные и ограничительные меры органов государственной власти, а также другие, признанные таковыми арбитражным судом.
8.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга в течение 10-ти дней с момента их возникновения. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть документально удостоверен полномочными на то органами государственной власти. Удостоверяющий документ прилагается к письменному уведомлению. При отсутствии уведомления (равно как и при просрочке уведомления), удостоверяющего документа Сторона Договора, их получающая, вправе не принимать во внимание наступление форс-мажорных обстоятельств при предъявлении претензий (исков) к другой Стороне в связи с ненадлежащим исполнением условий Договора.
При этом срок исполнения обязательств по Договору, при отсутствии возражений с другой стороны может быть перенесён на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, но не более 2-х месяцев.
9. Действие Договора
9.1. Настоящий Договор заключен на срок с «_____» _________ 20___ г. по «_____» __________ 20___ г., а в части исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору до их полного исполнения.
10.Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному каждой из сторон.
Неотъемлемой частью настоящего Договора является приложение к Договору — спецификация.
11.Юридические адреса сторон
11.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны обязаны в трехдневный срок уведомить друг друга об этом.
11.2. Банковские реквизиты Сторон.
в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны », заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю продукцию, именуемую далее – Товары, на условиях поставки, согласованных Сторонами в настоящем Договоре и в Спецификациях к нему, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товары в установленных настоящим Договором и Спецификациях порядке, формах, размерах и сроках.
1.2. Спецификации должны содержать данные о количестве Товаров, сроках поставки, ассортименте, качестве, цене, способе поставки, порядке возмещения транспортных расходов, о размере предоплаты за Товары, а также реквизиты грузополучателей Товаров и другую необходимую информацию по согласованию Сторон.
1.3. Каждая поставка Товаров оформляется отдельной Спецификацией на основании заявок, представленных Покупателем. Поставщик обязан рассмотреть представленную Покупателем заявку и сообщить о возможности, объемах и сроках ее удовлетворения в течение рабочих дней с даты ее получения.
1.4. Поставка Товаров осуществляется Поставщиком в течение срока действия Договора отдельными партиями согласно согласованной Спецификации, при условии выполнения Покупателем п.7.5 настоящего Договора.
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
2.1. Качество и комплектность поставляемых Товаров должны соответствовать необходимым техническим условиям, требованиям нормативно-технической документации, указанной в Спецификации, применительно к каждому из Товаров.
2.2. Паспорт на изделие, сертификат соответствия выдается Поставщиком на каждую поставку на каждый вид Товара. Поставщик обязан предоставить на поставленный Товар всю необходимую документацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. В Спецификации указываются ГОСТ, ТУ.
2.4. На Товар устанавливается гарантийный срок – месяцев с момента получения Товара Покупателем (Грузополучателем).
2.5. В случае обнаружения Покупателем (Грузополучателем) неисправности продукции в период гарантийного срока Покупатель направляет в адрес Поставщика уведомление, в котором указывает характер возникшей неисправности.
2.6. Поставщик в течение календарных дней с момента получения уведомления направляет своего представителя для установления причин неисправности и наличия гарантийного случая.
2.7. Гарантийный ремонт проводится в течение месяц(ев) с момента установления наличия гарантийного случая.
2.8. Во всем остальном, что не установлено настоящим Договором при обнаружении неисправности продукции в течение гарантийного срока, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
3. КОЛИЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ
3.1. Количество и ассортимент поставляемых по настоящему Договору Товаров, а также единицы их измерения согласовываются Сторонами в соответствующей Спецификации.
4. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
4.1. Товар, не требующий упаковки, Поставщик отгружает без ее применения.
4.2. В случае если тара является невозвратной, то ее стоимость входит в стоимость Товара.
5. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
5.1 Срок поставки каждой партии (период поставки) Товаров указывается в Спецификации применительно к каждой партии Товаров. С письменного согласия Покупателя допускается досрочная поставка Товаров.
5.2. Датой поставки (отгрузки) Товаров считается дата проставления штемпеля на железнодорожных накладных или товарно-транспортных накладных (печати, даты и подписи уполномоченного представителя Покупателя) о получении Товаров Покупателю (грузополучателю).
5.3. Право собственности на Товары, а также риск случайного повреждения, гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки Товара Покупателю.
5.4. Товары считаются поставленными в надлежащий срок при соблюдении сроков поставки, указанных в Спецификации, а также при выполнении Покупателем п.7.5 настоящего договора.
5.5. Поставка Товара осуществляется Поставщиком за счет Покупателя.
5.6. Поставка Товаров осуществляется по отгрузочным реквизитам Покупателя либо по отгрузочным реквизитам грузополучателей Товаров, указанных в Спецификации.
6. ПРИЕМКА ТОВАРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ
6.1. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товаров, поставленных на условиях и в соответствии с настоящим Договором.
6.2. В случае обнаружения Покупателем при приемке Товара повреждения тары, упаковки, нарушения пломбировки, повреждения контейнера, представитель Покупателя обязан составить акт с участием представителя Поставщика.
6.3. Принятие Товара должно быть осуществлено согласно требованиям действующего законодательства РФ.
7. ЦЕНА ТОВАРА, ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
7.1. Цены на Товар устанавливаются в рублях Российской Федерации и определяются в Спецификациях, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.2. Общая цена Договора состоит из суммы итоговых стоимостей партий Товаров по Спецификациям, которые являются неотъемлемой частью Договора, и суммы расходов Поставщика, подлежащих возмещению Покупателем.
7.3. Возмещение транспортных расходов, понесенных Поставщиком, осуществляется Покупателем на основании выставленных Поставщиком счетов и копий документов, подтверждающих стоимость перевозки и связанных с ней услуг Перевозчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, если иной порядок не согласован Сторонами дополнительно.
7.4. Оплата по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение банковских дней с момента подписания Сторонами соответствующей Спецификации.
7.5. По соглашению Сторон допускается оплата Товара в ином порядке, установленном в Спецификации и/или предусмотренном законодательством РФ.
7.6. При возникновении встречных требований, Стороны вправе произвести их зачет.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. При просрочке оплаты Товара, либо поставки Товара согласно условиям настоящего Договора виновная Сторона уплачивает пени из расчета % от стоимости недопоставленной, неоплаченной продукции, за каждый день просрочки, но не более % от общей цены Договора. При этом право на их получение возникает у Стороны после выставления письменной претензии с расчетом суммы пени и признания их виновной Стороной, либо вынесения судебного решения о присуждении пени, если претензии не выставлялись или виновной Стороной признаны не были.
8.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств:
8.2.1. Если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, например таких как: стихийные и экологические бедствия, забастовки, военные действия, аварии на транспорте и производстве, эпидемии и эпизоотии, карантины, акты органов государственной власти и органов местного самоуправления.
8.2.2. Если Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств в -дневный срок, такая Сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств в соответствии с настоящим Договором.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами первой Спецификации и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
9.2. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен в следующих случаях:
- по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору;
- односторонний отказ возможен по требованию одной из Сторон при существенном нарушении настоящего Договора другой Стороной;
- в иных случаях, установленных действующим законодательством РФ или настоящим Договором.
9.3.В случае прекращения деятельности одной из Сторон в результате реорганизации – ее права, обязанности и ответственность по настоящему Договору переходят к ее правопреемникам в случае согласия другой Стороны. Если такого согласия не будет, настоящий Договор считается досрочно расторгнутым по соглашению Сторон.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ СТОРОНАМИ
10.1. Споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, рассматриваются, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика, с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования (срок рассмотрения заявленной претензии – календарных дней).
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Вся информация, полученная Сторонами в рамках настоящего Договора, включая информацию о финансовом положении Сторон, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передачи третьим лицам, как в период действия настоящего Договора, так и по окончании его действия в течение пяти лет.
11.2. В случае изменении реквизитов, Стороны обязуются письменно извещать друг друга о таких изменениях в -дневный срок. В противном случае сообщения, переданные по последнему известному адресу, считаются переданными надлежащим образом.
11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
11.4. После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и вся переписка, относящаяся к нему, теряют свою силу.
11.5. Договор и спецификации к нему, документы, переданные средствами факсимильной связи, имеют юридическую силу, оригиналы направляются по почте в течение календарных дней с даты передачи средствами факсимильной связи.
11.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и вступают в силу после подписания обеими Сторонами.
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _________
РФ, г. Челябинск "_____" _____________ 201__ г.
Общество с ограниченной ответственностью "Василек", в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем « Поставщик» с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Ромашка", в лице коммерческого директора Петрова Петра Васильевича, действующего на основании доверенности № ___ от ___________________, именуемое в дальнейшем « Покупатель» с другой стороны, далее совместно именуемые « Стороны», заключили договор о нижеследующем (Примечание: все лица, за исключением директора, заключают договоры от имени организации только на основании доверенности, оформление полномочий приказом не соответствует нормам гражданского законодательства о представительстве ) :
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю ______________________________________ (Прим: указать общее наименование поставляемого товара ), именуемые в дальнейшем Товар, а Покупатель обязуется принять товар и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. Поставка производится отдельными партиями. Условия поставки каждой партии товара согласуются сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. Спецификации содержат следующие условия:
— наименование товара (должно указываться полное и верное наименование по номенклатуре );
— количество товара;
— цена за единицу;
— срок поставки соответствующей партии товара;
-___________________________ (прим.: могут указываться дополнительные условия ).
(Примечание к разделу: условие договора о товаре должно быть прописано очень четко. Договор должен позволять определить точное наименование и количество товара, поставляемого в рамках договора. В противном случае договор будет считаться незаключенным, даже если он подписан и на нем стоят все печати . Незаключенность договора выражается в том, что при рассмотрении спора между сторонами, суд фактически вынужден игнорировать условия данного договора.
Последствия незаключенности договора непредсказуемы для обеих сторон. Как правило, от этого страдает та сторона, которая выполняет свои обязательства по договору раньше. Например, покупатель, если он приобретает товар по предоплате, или поставщик, если продает с отсрочкой платежа. При незаключенности договора судебная защита усложняется, пострадавшая сторона теряет возможность взыскания договорных неустоек и штрафных санкций. Чтобы этого не допустить, обращайте внимание на полное и точное указание в договоре условия о товаре.
При этом многие знают, что отнюдь не всегда характер отношений между сторонами позволяет заранее указать наименование и количество товара, поставляемого по договору. Например, если договор заключается на долгий срок, и поставки производятся отдельными партиями по мере необходимости, стороны заранее не знают, сколько и чего они поставят за время действия договора.
Для решения подобных проблем, придуманы, так называемые « рамочные» договоры, предполагающие согласование поставки каждой партии товара в отдельном документе (в спецификации, заявке и даже накладной). Пользоваться подобными конструкциями, безусловно, можно и нужно, но делать это нужно грамотно, понимая юридический смысл каждого слова. Неверное оформление подобных договоров и сопутствующих документов (спецификаций, заявок и т.д.) с высокой вероятностью приводит к усложнению защиты Ваших прав в суде.)
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Оплата производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.
2.2. Каждая партия товара оплачивается двумя платежами:
— первый платеж в размере _____% стоимости партии товара производится не позднее _________________ дней с момента подписания сторонами соответствующей Спецификации;
— второй платеж в размере ______% стоимости партии товара производится не позднее, чем ___________ до согласованной даты поставки.
2.3. В случае просрочки выплаты Покупателем первого платежа Поставщик в соответствии с правилами ст. 328 ГК РФ вправе задержать поставку товаров на период просрочки внесения первого платежа.
2.4. В случае просрочки выплаты Покупателем второго платежа Поставщик в соответствии с правилами ст. 328 ГК РФ вправе задержать поставку до поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
(Примечание: к разделу: условия об оплате должны соответствовать Вашим реальным догвооренностям)
3. ПОСТАВКА, ПРИЕМКА И КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. Качество поставленного товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, утвержденных РФ, либо требованиям, предоставляемым к изделиям подобного рода.
3.2. Приемка товара по качеству и количеству производится на складе Покупателя не позднее ____________ (дней, часов) с момента доставки по Акту приема-передачи либо по накладной формы ТОРГ-12. Приемка производится с участием уполномоченного представителя Покупателя.
3.3. При обнаружении скрытых недостатков, которые не могли быть обнаружены в момент приемки, Покупатель вправе предъявить претензии Поставщику в течение 30 (тридцати) дней с даты получения заказа. Товар, признанный обеими Сторонами браком, подлежит замене Поставщиком за свой счет.
3.4. Доставка товара на склад Покупателя по адресу _________________________________________ __________________________________________________________ производится Поставщиком за счет собственных средств.
(Примечание: Вопрос о порядке приемки товара по качеству и количеству является одним из самых важных. От правильности оформления приемочных документов зависит возможность предъявления претензий впоследствии. Если при приемке товара, не были выявлены зафиксированы недостатки, то покупатель, зачастую лишается возможности защитить свои права .
В случае, если стороны имеют возможность при приемке пересчитать и проверить весь поставленный товар, то предложенные нами формулировки договора Вам подходят.
Если же доставка производится через транспортную компанию и при приемке товара покупателем представитель поставщика присутствовать не может, то предусмотренный в договоре порядок приемки требуется изменить и усложнить с учетом всех возникающих рисков. В этом случае договор должен предусматривать порядок фиксации обнаруженных недостатков, вызова представителя поставщика и предъявления претензий. Кроме того, договор должен учитывать возможность появления недостатков в пути по вине транспортной компании.
Все вышеперечисленные обстоятельства учтены в Инструкциях Госарбитража №№П-6, П-7, регулирующих приемку товара по количеству и качеству. Если Вы желаете, чтобы эти инструкции регулировали Ваши отношения, на них обязательно нужно сделать ссылку в договоре, в противном случае инструкции применяться не будут. Однако, прежде чем использовать в своей работе эти документы, Вы должны с ними тщательно ознакомится и понять, что полное и верное их соблюдение весьма трудоемко и для небольших предприятий не всегда выполнимо.
Таким образом, по нашему мнению, порядок приемки товара должен разрабатываться индивидуально с учетом реальных взаимоотношений и особенностей работы сторон.)
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. В случае ненадлежащего выполнения взятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с положениями действующего законодательства.
4.2. Споры и разногласия при исполнении настоящего договора подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке. (Примечание: лучше указать арбитражный суд своего региона )
4.3. В случае нарушения срока исполнения поставки Поставщик по письменному требованию Покупателя уплачивает пени в размере ____% от суммы неисполненного за каждый день просрочки. (Примечание: возможно ввести дополнительные штрафные санкции )
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
г. _________
«__»______ 201__ г.
Общество с ограниченной ответственностью «_________», именуемое в дальнейшем «Поставщик» ,в лице ________, действующего на основании _____, с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью «__________», именуемое в дальнейшем «Покупатель» ,в лице _______, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» и по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор, в дальнейшем Договор,о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить товары на условиях, определенных настоящим Договором.
1.2. Покупатель направляет Заказ Поставщику с указанием на количество и ассортимент подлежащего поставке Товара, а также способ и сроки поставки, любым способом, не противоречащим действующему законодательству РФ, в том числе посредством факсимильной или электронной связи. При поступлении Поставщику от Покупателя очередного заказа, Поставщик обязан не позднее двух рабочих дней подтвердить заказ Покупателя и указать действующую цену Товара, либо отказаться от исполнения Заказа.
Фактом согласования условий поставки Товара является счет, выставляемый Поставщиком в строгом соответствии с Заказом Покупателя.
1.3. Согласованные Сторонами ассортимент, количество и цена каждой партии Товара, а также срок поставки фиксируются в товарных накладных по форме ТОРГ-12, далее по тексту товарная накладная, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. Поставщик гарантирует, что отгружаемый по настоящему Договору Товар свободен от прав и притязаний третьих лиц, правомерным способом ввезен на территорию РФ, за него уплачены необходимые таможенные платежи и налоги/пошлины.
Если Товар, поставленный по настоящему договору, будет признан органами государства (в том числе суда) спорным, полученным незаконно или с нарушением закона по основаниям, возникшим до передачи Товара Покупателю и будет изъят (конфискован) у Покупателя или арестован, Поставщик обязан возместить Покупателю реальный ущерб, связанный с покупкой такого рода товара. Возмещение реального ущерба производится в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты направления Покупателем Поставщику (заказным письмом с уведомлением о вручении) копии вступившего в силу решения (постановления) соответствующего органа государства, подтверждающего факт изъятия или ареста Товара.
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ПРИЕМКИ И ВОЗВРАТА ТОВАРА
2.1. В течение срока действия настоящего Договора Товар поставляется отдельными партиями. За одну партию принимается количество товара, поставленное по одному Заказу Покупателя. На каждую партию товара Поставщик оформляет отгрузочные документы в соответствии с действующим законодательством (счет-фактура, товарная накладная и т.д.).
2.2. Поставщик осуществляет поставку товара в течение 3 (трёх) календарных дней с момента согласования Заказа, в объеме, указанном в Заказе, если Стороны не согласовали иные сроки.
2.3. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика на склад Покупателя, указанный в Заказе.
2.4. Право собственности на Товар и риск его случайной гибели или повреждения переходят к Покупателю в момент подписания Покупателем (его представителем) товарной накладной по форме ТОРГ-12 на данную партию Товара.
2.5. Датой поставки партии Товара считается дата подписания Покупателем (его представителем) товаросопроводительных документов (товарных и товарно-транспортных накладных) на данную партию Товара.
2.6. Упаковка поставляемых Товаров должна обеспечить сохранность их в пути до конца места назначения (места приемки Товара Покупателем). Упаковка товара должна соответствовать действующим техническим требованиям и положениям законодательства РФ.
2.7. Приемка Товара по количеству и ассортименту, а также проверка целостности упаковки Товара осуществляется Покупателем в следующем порядке:
2.7.1. При получении Товара от Поставщика (или перевозчика) Покупатель осуществляет проверку количества общих грузовых мест и целостность грузовой упаковки Товара без вскрытия такой упаковки и без пересчета индивидуальных (потребительских) упаковок Товара. По окончании такой проверки Покупатель подписывает транспортную накладную. В случае обнаружения повреждения грузовых мест, поставки грузовых мест с видимыми нарушениями упаковки (включая, но не ограничиваясь наличие вмятин, порезов, следов влаги, признаков вскрытия грузового места) Покупатель вправе отказаться от приемки таких грузовых мест Товара и отправить такой Товар Поставщику тем же транспортным средством, которым такой Товар был доставлен.
2.7.2. Поставщик согласен с тем, что пересчет индивидуальных (потребительских) упаковок Товара внутри грузового места, проверка целостности и внешнего вида индивидуальных (потребительских) упаковок (без их вскрытия) производится Покупателем в одностороннем порядке без вызова и участия представителя Поставщика (и перевозчика) в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения партии Товара и подписания транспортной накладной. По окончании такой проверки Покупатель подписывает товарную накладную по форме ТОРГ-12. Поставщик согласен с тем, что если в ходе проверки, осуществляемой Покупателем в соответствии с настоящим пунктом Договора, будут обнаружены расхождения по наименованию, количеству, ассортименту (недостача, излишек, пересортица) либо обнаружены повреждения индивидуальных (потребительских) упаковок Товара (вмятины, порезы, следы влаги и т.д.), Покупатель в одностороннем порядке без вызова и участия представителя Поставщика (и перевозчика) составляет Акт об обнаруженных расхождениях (по форме ТОРГ-2) , делает в товарной накладной отметку о составлении Акта об обнаруженных расхождениях (по форме ТОРГ-2), извещает Поставщика по адресу электронной почты _________________ о подписании товарной накладной ТОРГ-12 или о подписании товарной накладной ТОРГ-12 и Акта об обнаруженных расхождениях по форме ТОРГ-2. Поставщик обязан своими силами и за свой счет забрать подписанную Покупателем товарную накладную ТОРГ-12 или подписанные товарную накладную ТОРГ-12 и Акт об обнаруженных расхождениях по форме ТОРГ-2. Поставщик признает полную юридическую силу таких односторонних Актов об обнаруженных расхождениях по форме ТОРГ-2 и зафиксированные в них расхождения, указанные Акты об обнаруженных расхождениях по форме ТОРГ-2 являются основанием для возврата Товара Поставщику, для проведения соответствующих взаиморасчетов между сторонами.
2.8. Проверка наличия и целостности Товара внутри индивидуальной (потребительской) упаковке, комплектности Товара, а также соблюдение условий о комплекте осуществляется потребителем, но не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с даты поставки Товара Поставщиком Покупателю. Поставщик согласен с тем, что такая проверка осуществляется без вызова и участия представителя Поставщика.
2.9. Покупатель обязан известить Поставщика по электронной почте по адресу____________________:
О нарушении условий договора о количестве, ассортименте, об обнаруженных повреждениях грузовых мест Товара, индивидуальной тары (упаковки) Товара - в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения таких нарушений,
О повреждении Товара внутри индивидуальной (потребительской) упаковки, а также о нарушении условий о комплектности/комплекте - в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента обнаружения таких нарушений;
Извещение Покупателем Поставщика в установленные настоящим пунктом порядке и сроки является надлежащим исполнением Покупателем обязанности по извещению Поставщика о нарушении условий договора о количестве, об ассортименте, о комплектности, таре и (или) об упаковке Товара.
2.10. В случае передачи Товара Покупателю в меньшем количестве, чем предусмотрено в соответствующем Заказе, Покупатель вправе по своему выбору:
Потребовать передать недостающее количество Товара (при этом допоставка Товара осуществляется только в случае предъявления Покупателем такого требования);
Отказаться полностью или частично от переданного Товара и от его оплаты;
Принять переданный Товар и отказаться от допоставки недостающего Товара.
2.11. В случае передачи Товара в количестве, превышающем указанное в соответствующем Заказе, Покупатель вправе:
Принять весь Товар. Дополнительно принятый Товар оплачивается по цене, указанной в соответствующем Заказе;
Отказаться от части Товара, превышающую согласованное в Заказе количество.
2.12. В случае передачи некомплектного Товара или Товаров несоответствующего ассортимента Покупатель вправе по своему выбору потребовать:
Вернуть Поставщику некомплектный Товар;
Потребовать замены некомплектного Товара на комплектный;
Потребовать доукомплектования соответствующих единиц Товара.
2.13. Требования Покупателя о передаче недостающего Товара, замене Товара, доукомплектовании Товара, а также вывоз Поставщиком Товара, от которого Покупатель отказался в соответствии с условиями Договора, а также вывоз Товара, по которому были составлены Акты об обнаружении расхождений по форме ТОРГ-2 направления на электронный адрес поставщика извещения о составлении такого Акта об обнаружении расхождений по форме ТОРГ-2, должны быть исполнены Поставщиком в течение
10 (Десяти) рабочих дней с момента направления на электронный адрес Поставщика извещения о поставке Товара с нарушениями по пунктам 2.7.2 и/или п. 2.9. настоящего Договора. Передача недостающего Товара, замена Товара, доукомплектование Товара, возврат Товара Поставщику осуществляется силами и за счет Поставщика.
2.14. В случае отказа Покупателя от получения Товара (полностью или в части), а также в иных случаях, предусмотренных Договором и настоящим Приложением к нему, он вправе принять такой Товар на ответственное хранение, о чем извещает Поставщика по электронной почте_________________. Непринятый Покупателем Товар считается находящимся на ответственном хранении с даты получения Товара, указанной в транспортной накладной, если иные сроки не установлены Договором.
За ответственное хранение Товара Поставщик уплачивает Покупателю вознаграждение в размере:
- 28 (двадцать восемь) рублей, включая НДС 18 % за каждый квадратный метр занятый Товаром принятым на ответственное хранение, за каждый календарный день хранения. Площадь, занятая Товаром, принятым на ответственное хранение Покупателем, определяется на основании Акта составляемого Покупателем в одностороннем порядке. Оплата ответственного хранения начинается с 10 (десятого) календарного дня принятия Товара на ответственное хранение.
Начиная с 31 (тридцать первого) календарного дня начала ответственного хранения Товара Покупатель вправе направить Товар на фактический адрес Поставщика, указанный в разделе 15 настоящего Договора, с отнесением на Поставщика расходов на возврат Товара или осуществить реализацию Товара, принятого на ответственное хранение, по своему усмотрению и на своих условиях. В случае отправки Товара на фактический адрес Поставщика, поставщик обязан оплатить расходы Покупателя по возврату Товара на основании счета Покупателя в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения. В случае реализации Товара, принятого на ответственное хранение Покупателем, Покупатель выплачивает вырученные денежные средства, полученные от реализации такого Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента реализации такого Товара, за вычетом своих расходов, связанных с реализацией такого Товара.
2.15. Во всех случаях, когда в соответствии с настоящим Договором Покупатель вправе отказаться от всего или части поставленного Товара, Покупатель вправе отправить Товар или его соответствующую часть в адрес Поставщика тем же транспортным средством, которым он прибыл. При этом расходы по обратной доставке и урегулирование всех отношений с транспортной компанией и/или экспедитором возлагаются на Поставщика.
2.16. Во всех случаях, предусмотренных настоящим Договором, а также Логистическими требованиями Покупателя, в случае обнаружения расхождений по количеству и ассортименту, а также обнаружения иных несоответствий в счетах-фактурах, товарных (товарно-транспортных накладных), в том числе в случае несоответствия цен, указанных в накладных и в соответствующих Заказах, Поставщик обязуется передать Покупателю исправленные комплекты соответствующих товаросопроводительных документов (соответствующих фактически принятому Товару) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Покупателем извещения Поставщику по адресу электронной почты ________________________ о необходимости такой замены.
В случае не предоставления исправленных документов в указанный срок, срок оплаты такого Товара исчисляется с даты предоставления комплекта исправленных документов. Дата получения комплекта исправленных документов, определяется по дате подписания акта приема-передачи указанных документов, составляемого и подписываемого Сторонами в произвольной форме.
2.17. В случае отсутствия необходимых сопроводительных документов на Товар Покупатель вправе отказаться от принятия такого Товара как полностью, так и частично. В случае приемки Покупателем Товара, без сопроводительных документов, Поставщик обязан передать Покупателю комплект сопроводительных документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки Товара Покупателю. Товар, принятый Покупателем без сопроводительных документов находиться на ответственном хранении у Покупателя до даты получения полного комплекта сопроводительных документов.
2.18. Покупатель имеет право осуществлять возврат Поставщику нереализованного товара в течение __ (_______________) дней с момента его поставки. Письменное требование Покупателя об обратном выкупе должно содержать сведения о наименовании, количестве, цене и общей стоимости товара, а также дату готовности товара к отгрузке. Цена обратно выкупаемого Поставщиком Товара, определяется на основании цены, по которой Покупатель купил данный Товар у Поставщика. Наименование, ассортимент количество и цена товара, подлежащего передаче от Покупателя к Поставщику, указываются в товарных накладных унифицированной формы ТОРГ-12 и счетах - фактурах на каждую партию товара. Качество товара должно соответствовать обычным требованиям, предъявляемым к товару соответствующего наименования и ассортимента, и не должно быть хуже качества, первоначально приобретенного Покупателем товара. Товар должен быть в ненарушенной заводской упаковке (при ее наличии), и в пригодном виде для его дальнейшей реализации третьим лицам. Уведомление Покупателя является акцептом постоянно действующей оферты Поставщика по обратному выкупу Товара (в пределах, установленных настоящим договором). Финансовые и иные обязательства необходимые для надлежащего исполнения данного пункта настоящего договора относятся на Поставщика.
- 3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Информация о цене Товара устанавливается действующим прейскурантом (справочником) цен Поставщика и предоставляется Покупателю по его запросу посредством факсимильной связи, электронной почты, телефонной связи или иным согласованным сторонами способом.
3.2. Окончательная цена на Товар формируется в счете, выставляемом Покупателю на поставку каждой партии Товара, путем указания цены прейскуранта с учетом системы скидок, действующих у Поставщика и/или определяемых условиями настоящего Договора, приложениями и дополнительными соглашениями к нему. Указанная цена включает в себя налог на добавленную стоимость.
3.3. Оплата товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение __ (____________________) календарных дней, считая с даты поставки товара Поставщиком. Обязанность Покупателя по оплате товара считается исполненной с момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя. В случае не реализации Покупателем товара в течение ________ (________________) календарных дней с момента его поставки, Покупатель имеет право направить Поставщику письменное требование о необходимости увеличение отсрочки платежа на срок, указанный в данном требовании. Поставщик соглашается, что указанные изменения/условия об увеличении отсрочки платежа вступают в силу и становятся неотъемлемым условием настоящего договора по истечении ________ (________________________) календарных дней с момента получения Поставщиком соответствующего требования. Письменное требование направляется Покупателем Поставщику заказным письмом с описью вложения по адресу, указанному в разделе № 11 («АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН»), при этом обязательства Покупателя по отправке в адрес Поставщика соответствующего требования считаются исполненными с даты отправки данного почтового отправления Поставщику. Стороны признают, что для согласования данных изменений посредством заключения/подписания соответствующего дополнительного соглашения не требуется.
3.4. Товар, поставляемый по настоящему Договору, не признается находящимся в залоге Поставщика до момента его полной оплаты.
3.5. Стороны производят ежеквартальную сверку взаиморасчетов путем подписания акта сверки взаиморасчетов в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
4. КАЧЕСТВО ТОВАРА
4.1. Поставляемые Поставщиком Товары должны быть новыми, не бывшими в употреблении, должны соответствовать обязательным требованиям (ГОСТ, СНиП, технические регламенты и т.д.), применяемым в Российской Федерации в отношении таких Товаров, техническим характеристикам и параметрам, установленным изготовителем в соответствующей документации на товар, а также обычно предъявляемым к таким Товарам требованиям.
4.2. В случае обнаружения в поставленном Товаре недостатков, в том числе в процессе предпродажной подготовки (подготовки Товара для реализации потребителю) либо после реализации Товара потребителю, Покупатель извещает об этом Поставщика по электронной почте по адресам:______________ и вправе по своему выбору потребовать:
4.2.1. соразмерного уменьшения цены Товара;
4.2.2. возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара;
4.2.3. безвозмездного устранения недостатков Товара;
4.2.4. замены на качественные Товары того же или другого ассортимента;
4.2.5. вместо предъявления требований, указанных в п. 4.2.1 - 4.2.4, Покупатель вправе вернуть Товар, в котором обнаружены недостатки, Поставщику и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы.
4.3. Требования, указанные в п. 4.2.1-4.2.2, 4.2.4., 4.2.5 Договора, подлежат удовлетворению Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения извещения от Покупателя.
Требование, указанное в п. 4.2.3 Договора, подлежит удовлетворению в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения извещения от Покупателя. При этом Покупатель передает Товар для безвозмездного устранения недостатков непосредственно Поставщику или авторизованному изготовителем и/или Поставщиком сервисному центру (далее - АСЦ).
4.4. Поставщик или АСЦ, уполномоченный Поставщиком, обязан принять и вывезти некачественный Товар в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента извещения Поставщика Покупателем, с места нахождения такого Товара, указанного в соответствующем извещении, своими силами и за свой счет. С момента получения извещения Поставщиком, такой Товар считается находящимся на ответственном хранении у Покупателя.
4.5. Требования, связанные с недостатками Товара, предъявляются Поставщику, если эти недостатки обнаружены в течение Гарантийного срока или иного срока, определенного законодательством РФ, в том числе законодательством о защите прав потребителей.
4.6. Стороны пришли к соглашению, что при возникновении между Покупателем и Поставщиком спора по поводу недостатков Товара или причин их возникновения любой из сторон может быть назначена экспертиза.
Под экспертизой понимается получение экспертного заключения в любой независимой экспертной организации. При этом в случае назначения экспертизы Поставщиком, экспертная организация, сроки проведения экспертизы и ее стоимость предварительно должны быть согласованы с Покупателем.
Расходы по экспертизе несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну. Если результаты экспертизы окажутся в пользу оплатившей ее стороны, другая сторона возмещает расходы на экспертизу Стороне, в пользу которой результаты экспертизы, в том числе и в случае назначения экспертизы по соглашению Сторон. Все платежи в соответствии с настоящим пунктом подлежат оплате соответствующей обязанной Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выставления счета другой Стороной.
4.7. Покупатель вправе самостоятельно предоставить Поставщику в качестве доказательств возникновения обязательств, связанных с обнаружением в Товаре недостатков, копию любого из следующих документов: вступившее в силу решение суда (в том числе мирового судьи, арбитражного суда, третейского суда, суда общей юрисдикции), содержащее выводы о наличии в Товаре недостатков; содержащие соответствующие выводы заключения независимых экспертных организаций, экспертных учреждений при органах юстиции, внутренних дел иных специализированных государственных экспертных учреждений, специализированных организаций при Торгово-промышленной палате Российской Федерации; заключения (акты) и иные документы, выданные авторизованным сервисным центром.
Поставщик, безусловно признает любой из указанных в настоящем пункте документов в качестве бесспорного, достаточного и надлежащего доказательства возникновения обязательств, связанных с обнаружением в Товаре недостатков, не требующих дополнительного подтверждения (в этом случае экспертиза, предусмотренная пунктом 4.6. Договора, не проводится, а случае ее проведения Поставщиком, стоимость такой экспертизы возмещению Покупателем не подлежит независимо от ее результатов).
При наличии у Покупателя любого из указанных документов Поставщик принимает решение об удовлетворении требований Покупателя, предусмотренных пунктами 4.2.1 - 4.2.5 Договора. В этом случае Товар подлежит возврату Поставщику только на основании его письменного требования после удовлетворения соответствующего требования Покупателя (за исключением требования об устранении недостатков Товара).
4.7.1 Поставщик обязуется оплатить Покупателю понесенные им расходы, связанные с компенсацией вреда причиненного жизни и здоровью или имуществу потребителя, причиненного недостатками Товара, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Покупателя копии решения суда вступившего в законную силу (в том числе мирового судьи, арбитражного суда, третейского суда, суда общей юрисдикции) устанавливающего сумму соответствующей компенсации, счета на оплату и документов, подтверждающих выплату Покупателем денежных средств в соответствии с таким решением суда.
4.8. Поставщик соглашается и признает, что документом, подтверждающим, что Товар, в котором обнаружен недостаток, был поставлен Покупателю Поставщиком, является копия товарной накладной Торг-12, содержащей наименование такого Товара. Иных документов и доказательств, содержащих дополнительную идентификацию Товара (в том числе: серийный номер соответствующей единицы Товара и др. подобные сведения) не требуется.
4.9. В том случае, если количество Товара определенного наименования (Артикула), в котором обнаружены недостатки, в том числе в течение Гарантийного срока, превысит 5 (пять) процентов от общего количества поставленного Товара данного наименования (Артикула), Покупатель вправе вернуть Поставщику весь поставленный Товар данного наименования (Артикула), а Поставщик обязуется своими силами и за свой счет забрать такой Товар со склада Покупателя, а также вернуть уплаченную за такой Товар денежную сумму в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предъявления Покупателем соответствующего требования.
4.10. Стороны вправе в дополнительных соглашениях к договору поставки определить Товары, при обнаружении недостатков в которых Поставщик обязуется удовлетворить требования Покупателя, предусмотренные пунктами 4.2.1 - 4.2.5 Договора, без проведения проверки качества и экспертизы такого Товара. Предоставления документов, предусмотренных пунктами 2.13. и 4.7. Договора, в этом случае также не требуется.
4.11. Стороны соглашаются с тем, что программное обеспечение, микропрограммное обеспечение (прошивка), установленное в Товаре, является его неотъемлемой частью. Во избежание сомнений, Стороны особо оговорили, что недостатки в работе такого программного обеспечения (сбои, некорректная работа и т.д.) свидетельствуют о наличии в Товаре недостатков, что является основанием для предъявления Покупателем соответствующих требований к Поставщику, установленных условиями настоящего Договора касательно недостатков Товара или качества Товара.
4.12. Транспортировка возвращаемого Товара до Поставщика и расходы, связанные с обратной доставкой Товара, несет Поставщик.
4.13. Одновременно с поставкой Товара Поставщик обязуется передать Покупателю по каждому наименованию товара документацию об обязательном подтверждении соответствия согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании (сертификат соответствия, его номер, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или сведения о декларации о соответствии, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). Эти документы должны быть заверены подписью и печатью Поставщика с указанием его места нахождения (адреса) и телефона.
По запросу Покупателя, Поставщик обязуется не позднее двух рабочих дней предоставить в распоряжение Покупателя, в частности, путем электронного сообщения на адрес: ___________________ , отсканированные копии документов, подтверждающих качество товара (сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, отказных писем, иных подобных документов, установленных действующими требованиями).
5. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
5.1. Поставщик несет ответственность перед Покупателем по гарантийным обязательствам в течение гарантийного срока, установленного на Товар. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет 1 год, а в случае если изготовителем Товара установлен гарантийный срок большей продолжительности, то Поставщик устанавливает гарантийный срок на Товар равный гарантийному сроку, установленному изготовителем Товара. Гарантийный срок исчисляется с момента передачи Товара потребителю.
5.2. Поставщик обязуется организовать и обеспечить высококачественную сервисную поддержку и гарантийное обслуживание поставляемых Товаров во всех городах присутствия Покупателя. Поставщик обязан самостоятельно проверять время от времени города присутствия Покупателя.
5.3. Поставщик заявляет и гарантирует, что гарантийное обслуживание Товара будет осуществляться в авторизованных сервисных центрах, указанных в открытых источниках.
5.4. Поставщик обязуется обеспечить послегарантийный ремонт Товара в течение срока службы, установленного на Товар, исчисляемого с момента продажи Товара потребителю, а при отсутствии такого срока, в течение 10 лет со дня передачи Товара потребителю. Гарантийный срок продлевается на время ремонта или замены Товара.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. В случае частичного или полного неисполнения условий настоящего Договора, Стороны несут ответственность в порядке и размерах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. При нарушении сроков оплаты поставленного Товара, установленного в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Договора, (или не оплате поставленного Товара), Покупатель по требованию Поставщика обязуется уплатить неустойку в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от обязанности исполнения основного обязательства. Требование уплаты неустойки является правом, но не обязанностью Поставщика.
6.3. За несвоевременное или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств, указанных в пунктах настоящего Договора:
2.1., 2.13., 4.4., 4.9., Покупатель вправе начислить неустойку за каждый день просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств в размере 0,03 % от стоимости не поставленного Товара, стоимости Товара подлежащего замене, доукомплектованию, вывозу Поставщиком от Покупателя, стоимости Товара подлежащего возврату Поставщику, в зависимости от того, что применимо по каждому конкретному пункту,
4.3. Покупатель вправе начислить неустойку в размере 0,03 % от стоимости Товара, по которому направлено Покупателем извещение Поставщику в соответствии с условиями пункта 4.3., за каждый день просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств;
4.7.1. Покупатель вправе начислить неустойку в размере 0,03 % от размера выплаченных им денежных средств в счет компенсации вреда, за каждый день просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств.
Уплата неустойки производится исключительно на основании письменно заявленной претензии Покупателя и выставленного счета. Требование уплаты неустойки является правом, но не обязанностью Покупателя.
6.4. Уплата Стороной пени, неустойки не освобождают данную Сторону от исполнения обязательств по настоящему Договору.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами, возникшими после подписания договора. Термин "форс-мажорные обстоятельства" для целей договора означает чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства. К этим обстоятельствам относятся, в частности, забастовки, наводнения, пожары, землетрясения, ураган и иные стихийные бедствия, войны, военные действия и/или террористические акты, действия законодательных и/или исполнительных органов, вносящие изменения в правовую и/или экономическую обстановку, препятствующие исполнению обязательств, прямо или косвенно затрагивающие Стороны настоящего Договора.
7.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Сторона, находящаяся под влиянием этих обстоятельств, немедленно, но не позднее 10 (Десять) календарных дней с даты, когда заинтересованной Стороне стало известно или должно было стать известно о наступлении вышеуказанных обстоятельств, извещает другую Сторону в письменной форме об этих обстоятельствах и представляет другой стороне документ, выданный соответствующим компетентным органом, являющийся достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Не извещение другой Стороны о форс-мажорных обстоятельствах в течение 10 (Десять) календарных дней с момента их наступления лишает Сторону, исполнение обязательств которой невозможно ввиду таких обстоятельств, права ссылаться на них в качестве основания неисполнения этой Стороной своих обязательств по настоящему договору.
7.4. Если форс-мажорное обстоятельство длится более 3-х месяцев, Стороны путем дополнительных переговоров решают дальнейшую юридическую судьбу настоящего договора.
8. Срок действия и изменение условий Договора.
8.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по
31 декабря 2014 г., но в любом случае до исполнения сторонами всех обязательств, возникших из правоотношений по настоящему Договору.
8.2. В случае если ни одна из сторон письменно не заявит о своем намерении расторгнуть или изменить Договор за один месяц до его окончания, настоящий договор считается пролонгированным на очередной календарный год. Количество пролонгаций неограниченно.
8.3. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.
9. Порядок разрешения споров.
9.1. Все споры, вытекающие из условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Претензионный порядок разрешения всех споров вытекающих из настоящего Договора является обязательным. При этом заинтересованная сторона передает другой Стороне письменную претензию. Ответ на претензию должен быть направлен Стороной получившей претензию другой Стороне не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента её получения.
9.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору и которые не удалось урегулировать путем переговоров, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Стороны обязуются не позднее 3 (трех) рабочих дней уведомлять друг друга об изменениях адресов, телефонов, адресов электронной почты, банковских реквизитов.
10.3. Настоящий Договор, включая все его неотъемлемые части, иные документы, составленные в его исполнение, а также информация, ставшая известной другой Стороне в ходе исполнения Договора, является конфиденциальной информацией. Такая информация не может быть разглашена любым образом без письменного согласия другой Стороны ни во время действия Договора, ни после прекращения его действия. В противном случае виновная Сторона обязана возместить пострадавшей Стороне все причиненные этим убытки. Покупатель заявляет, что он является юридическим лицом, должным образом созданным, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законами РФ.
10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в форме установленной условиями Договора, в случае отсутствия положений по форме тех или иных изменений или дополнений, то в письменной форме и вступают в силу с соответствии с условиями Договора, в случае отсутствия положений по моменту вступления в силу тех или иных изменений или дополнений, то такие изменения и дополнения вступают в силу с момента их подписания уполномоченными на это представителями Сторон, и становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Фактический адрес:
ДОГОВОР
г. Москва"___"____________ 2009 года
________________________________________ , именуемое в дальнейшем "Заказчик" , в лице _____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
___________________________________________________ , именуемое в дальнейшем "Поставщик" , в лице ___________________________________ , действующего на основании __________, с другой стороны,совместно именуемые "Стороны", по отдельности "Сторона",
1. ПРЕДМЕТДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставлять отдельными партиями, а Заказчик обеспечивать приемку и оплату продовольственной продукции (далее по тексту "Товар") в ассортименте, количестве и по ценам, согласованным предварительно в Заявке и указанным в накладных.
1.2. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента его приема – передачи и последующего подписания, оформленных в соответствии с действующим законодательством, накладных уполномоченным представителем Заказчика.
2. УСЛОВИЯПОСТАВКИ
2.1. Поставщик и Заказчик перед каждой поставкой согласовывают в Заявке ассортимент, количество и стоимость каждой товарной позиции,а так же другие необходимые условия. Заказчик может подать Заявку в письменном виде, по телефону, а также используя средства факсимильной связи или электронной почты. Согласованные в Заявке цена и ассортимент товара не подлежат изменению в одностороннем порядке.
2.2. Доставка товара осуществляется силами Поставщика в течение ___ (__________) рабочих дней после согласования Заявки по адресу: __________________, если в Заявке не указан другой адрес.
2.3. Поставщик обязуется предоставить Заказчику в момент передачи товара все необходимые сопроводительные документы, документы подтверждающие качество данного Товара (Сертификаты), а также обеспечитьналичие на Товаре всей необходимой информации на русском языке.
2.4. Заказчик обязуется обеспечить разгрузку, приемку и оплату Товара в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Досрочная поставка Товара, отгрузка Товара без Заявки, либо в большем объеме, может производится только с предварительного письменного согласия Заказчика.
2.5. Заказчик обязуется осуществлять проверку Товара по количеству, качеству и ассортименту в момент его приемки. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Заказчиком:
По количеству и ассортименту – в соответствии с данными, указанными в накладной и фактическим наличием Товара (о чем делается отметка в накладной);
По качеству путем внешнего осмотра товара.
2.6. В случае обнаружения в процессе приемки расхождений в количестве, ассортименте или качестве Товара, Заказчик имеет право на возврат или обмен Товара не позднее 2-х (двух) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком указанных требований.
2.7. В случае обнаружения в процессе хранения или реализации скрытых дефектов товара Заказчик обязан любым доступным средством связи сообщить об этом Поставщику, Поставщик обязан в течение 24 часов направить уполномоченного представителя к Заказчику для составления Акта, указав в акте характер обнаруженных дефектов, Заказчик имеет право потребовать обмена или возвратаТовара ненадлежащего качества. В случае неявки уполномоченного представителя Поставщика в указанное время Заказчик составляет Акт в одностороннем порядке. Поставщик обязан проверить сведения, заявленные в Акте, не позднее 2-х (двух) дней с момента получения Акта и согласовать условия обмена или возврата . Обмен или возврат некачественного товара производится Поставщиком в течение 2 (двух) рабочих дней с даты составления Акта.
3. УСЛОВИЯОТОВАРЕ
3.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору Товар соответствует по качеству действующим в РФ ГОСТам, ТУ, медико-биологическим требованиям и санитарным нормам качества продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также удовлетворять требованиям, установленным федеральным законом от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ"О качестве и безопасности пищевых продуктов".
3.2. Качество поставляемых по настоящему Договору Товара подтверждается следующими действующими сертификатами: сертификатом соответствия требованиям нормам безопасности, с указанием реквизитов гигиенического сертификата (заключения), выданного независимой уполномоченной на это организацией, аккредитованной Госстандартом РФ, и прочими документами, подтверждающими соответствие качества Товара действующим в РФ требованиям. Срок действия Сертификата соответствия должен иметь силу в течение всего срока годности/реализации, указанного на упаковке товара. Сертификаты соответствия должны входить в состав комплекта товаросопроводительной документации на товар, который в обязательном порядке передается Заказчику.
3.3. Товар должен быть надлежащим образом упакован, замаркирован, в соответствии сГОСТами, техническими условиями; тара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении, и исключать свободный доступ к нему. Все товарно-сопроводительные документы оформляются на русском языке и должны содержать необходимый и достаточный объем информации о товаре.
3.4. Поставщик обязан поставить товар с остаточным сроком годности/реализации не менее 50%. Заказчик обязуется хранить полученный товарв специально оборудованном дляхранения подобного товара месте.
4. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена на Товар указывается в рублях в накладных и включает в себя НДС и транспортные расходы на доставку товара Заказчику.
4.2. Расчеты за принятый в соответствии с п. 2.5. настоящего Договора Товар производятся непосредственно между Заказчиком и Поставщиком, на основании выставленного счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение ___ (____________) банковских дней с момента принятия ТовараПокупателем (оформления накладных).
4.3. Поставщик обязуется по состоянию на ___________ года при наличии запроса от Заказчика предоставить Заказчику двусторонний Акт сверки взаимных расчетов.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны несут ответственность, согласно условиям настоящего Договора, а также в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. При нарушении сроков поставки/поставки некачественного Товара Заказчик вправе в письменной форме потребовать от Поставщика оплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости не поставленной в срок (недопоставленной) продукции за каждый день просрочки. Оплата неустойки не освобождает виновную Сторону от исполнения обязательств по Договору.
5.3. Сторона освобождается от ответственности, за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами), то есть непредвиденными, чрезвычайными и неотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, такими как стихийные бедствия, пожары, войны, военные операции любого характера, блокады, решения органов государственной власти и иные обстоятельства, при условии, что сторона, претерпевающая форс-мажорные обстоятельства непреодолимой силы, уведомит об этом другую сторону в 5-дневный срок. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), сроки исполнения обязательств отодвигаются на время действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств) и устранения их последствий.
5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все споры и разногласия, возникшие у сторон в процессе реализации условий настоящегоДоговора, стороны будут разрешать путем переговоров.
6.2. В случае если путем переговоров Стороны не пришли к соглашению, споры и разногласия передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до "_____"____________2009 г.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами до окончания срока его действия только при наличии двустороннего письменного соглашения об этом. Досрочное расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших на момент расторжения.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой из Сторон.
8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
|
«Заказчик» |
«Поставщик» |
|
|
|
|
ИНН/КПП |
ИНН/КПП |
|
р/с |
р / с |